首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如图3-1所示。 由于该工程施工工艺的要求,计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械,为此需要对初始网络计划做调整。 请绘出调整后的网络进度计划图(在原
某工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如图3-1所示。 由于该工程施工工艺的要求,计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械,为此需要对初始网络计划做调整。 请绘出调整后的网络进度计划图(在原
admin
2009-08-19
21
问题
某工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如图3-1所示。
由于该工程施工工艺的要求,计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械,为此需要对初始网络计划做调整。
请绘出调整后的网络进度计划图(在原图上作答即可)。
2.如果各项工作均按最早开始时间安排,起重机械在现场闲置多长时间?为减少机械闲置,工作C应如何安排?
3.该计划执行3个月后,施工单位接到业主的设计变更,要求增加一项新工作D,安排在工作A完成之后开始,在工作E开始之前完成。因而造成了个别施工机械的闲置和某些工种的窝工,为此施工单位向业主提出如下索赔:①施工机械停滞费;②机上操作人员人工费;③某些工种的人工窝工费。请分别说明以上补偿要求是否合理?为什么?
4.工作G完成后,由于业主变更施工图纸,使工作I停工待图0.5个月,如果业主要求按合同工期完工,施工单位可向业主索赔赶工费多少(已知工作I赶工费每月12.5万元)?为什么?
选项
答案
调整后的网络进度计划图(图3-3)。 [*] (注:虚箭线画为实箭线者不给分) 2.施工机械在场的闲置及工作C的安排如下。 (1)工作C与工作H之间机械闲置2个月,工作H与工作J之间机械不闲置,故机械共闲置 2个月。 (2)如果工作C最早开始时间推迟2个月,则机械无闲置。 3.判别补偿的合理性如下。 (1)补偿要求合理。因为是业主原因造成施工单位的损失,业主应承担费用的补偿。 (2)补偿要求不合理。因为机上工作人员人工费已经包含在相应的机械停滞费用之中。 (3)窝工补偿要求合理。因为是业主原因造成施工单位的损失。 4.业主不应支付赶工费。因为不需要赶工也能按合同工期完工(或因不影响总工期,或拖延时间在总时差范围内)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Qvv5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
工程网络计划的计算工期等于( )。
为控制设备工程各级、各类进度计划的执行,监理工程师应( )。
价值工程进行功能确定时,需要考虑( )因素。
按设备形成性质划分,设备质量可以划分为( )。
为了判定整个工程项目实际进度的偏差并能预测后期工程进度,可以利用的实际进度与计划进度比较的方法是( )。
根据世界银行《设备供应和安装合同条件的规定》,如果业主提出工程变更,在变更准备之前或在变更准备过程中,当累计变更使合同价格增加(或降低)超过( )时,承包商可以向业主发出一份书面反对通知。
某项工作根据网络计划检查结果总时差为—3天,则该工作( )。
质量管理体系认证一般要经过()等程序。
在确定施工进度分解目标时,需要考虑()等方面。
随机试题
价值观的属性包括()
当今世界,最为典型的单一制国家是【】
以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神是中国精神的基本内容。时代精神与民族精神具有密切联系。下列关于二者关系的表述中,正确的是【】
A、longB、sangC、youngD、angryD
甲、乙两村因土地使用权发生争议,县政府裁决使用权归甲村。乙村不服向法院起诉撤销县政府的裁决,并请求法院判定使用权归乙村。关于乙村提出的土地使用权归属请求,下列哪些说法是正确的?(2016年卷二85题)
衡量改革开放中一切工作是非得失的根本标准是()。
设A从原点出发,以固定速度v0沿y轴正向行驶,B从(x0,0)出发(x0<0),以始终指向点A的固定速度v1,朝A追去,求B的轨迹方程.
IntheUnitedStates,olderpeoplerarelylivewiththeiradultchildren.Butinmanyothercultureschildrenareexpectedtoca
Ifcomfortablyoutpacingyourrivalsisthemainmeasureofautomotiveachievement,Tesla’selectriccarisaresoundingsuccess
A、Sheisscornful.B、Sheissympathetic.C、Sheisangry.D、She’sdisappointed.B
最新回复
(
0
)