首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某业主投资一建设工程项目,通过招标选择了一家施工单位,并与之签订了合同。合同约定,在施工过程中,若由于业主原因造成窝工,则机械的停工费用和人工窝工费按台班费和工日费的40%结算支付。该工程按如下计划进行: 在计划执行过程中,出现了如下事件:
某业主投资一建设工程项目,通过招标选择了一家施工单位,并与之签订了合同。合同约定,在施工过程中,若由于业主原因造成窝工,则机械的停工费用和人工窝工费按台班费和工日费的40%结算支付。该工程按如下计划进行: 在计划执行过程中,出现了如下事件:
admin
2018-07-02
84
问题
某业主投资一建设工程项目,通过招标选择了一家施工单位,并与之签订了合同。合同约定,在施工过程中,若由于业主原因造成窝工,则机械的停工费用和人工窝工费按台班费和工日费的40%结算支付。该工程按如下计划进行:
在计划执行过程中,出现了如下事件:
事件1:因业主不能及时提供材料使E工作延误2天,G工作延误1天,H工作延误2天。
事件2:因机械故障检修使E工作延误1天,G工作延误1天。
事件3:因业主变更设计,使F工作延误2天。
事件4:因电网停电,使F工作延误0.5天,I工作延误0.5天。
以上事件对同一工作延误时间不在同一时间段内。
为此施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔报告,并附有关资料和证据。主要索赔要求如下:
(1)工期:E停工3天,F停工2.5天,G停工2天,H停工2天,I停工0.5天,要求总计顺延工期10天。
(2)费用:
①机械设备台班费
E工作吊车:(2+1)台班×1200元/台班=3600元
F工作搅拌机:(2+0.5)台班×300元/台班=750元
G工作小机械:(1+1)台班×300元/台班=600元
H工作搅拌机:2台班×300元/台班=600元
合计要求补偿机械台班费损失5550元(经监理工程师审核,上述机械台班费单价合理)。
②人工费
E工作:3天×15人×40元/工日=1800元
F工作:2.5天×18人×40元/工日=1800元
G工作:2天×8人×40元/工日=640元
H工作:2天×18人×40元/工日=1440元
I工作:0.5天×10人×40元/工日=200元
合计要求补偿人工费损失5880元(经监理工程师审核,上述人工单价和人工数量合理)。
问题:
机械台班费索赔是否合理?为什么?
选项
答案
业主直接原因或按合同约定应当由业主承担风险的因素而造成的机械窝工,可以索赔,但因承包商自身原因造成的机械窝工,不应索赔。另外,本合同约定机械停工费按台班的40%结算支付应计人索赔计算而非全部。 因此,该项机械台班索赔合理的计算应是: E工序吊车:2台班×1200元/台班=2400元 F工序搅拌机:2.5台班×300元/台班=750元 G工序小机械:1台班×300元/台班=300元 H工序搅拌机:2台班×300元/台班=600元 机械窝工补偿额合计:(2400元+750元+300元+600元)×40%=1620元
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/QxTw777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
下列有关砖墙的叙述正确的是()。
建设单位收到工程验收报告后,应由()组织工程验收。
某工程由3幢住宅楼组成,每幢楼的施工过程划分为基础工程、主体结构、屋面工程和装修工程。各施工过程在各幢楼的持续时间为基础工程6周,主体结构12周,屋面工程3周,装修工程8周。按每幢楼作为一个施工段组织流水施工。[问题]画出网络图并在图上计算各工
某商住楼,地下2层,地上15层,总建筑面积40362m2,主体为现浇框架一剪力墙结构,基础结构形式主体为钢筋混凝土筏式基础,裙房为钢筋混凝土独立柱基础,工期600天,时间比较紧,质量要求达到“鲁班”奖,施工现场位于市中心,施工场地附近有居民区。该施工企业为
某综合办公楼,地下4层,地上4层,占地面积12058m2,总建筑面积108845m2,结构形式基础为桩基础,主体为钢筋混凝土框剪结构。质量目标是“鲁班奖”,地点位于城市繁华区,施工场地狭窄,需要项目经理对现场进行管理,保证项目目标的实现。[问题]
工程质量监督机构应当在工程竣工验收之目起()日内,向备案机关提交工程质量监督报告。
根据《建设工程质量管理条例》。以下房屋建筑工程最低保修期限最长的是()。
某灌注混凝土桩基工程采用工程量清单招标.招标文件要求采用《计价规范》综合单价计价。经分析测算,承包商拟定管理费率为34%,利润率为8%(均按人工、机械、材料费合计为基数计算);分部分项工程量清单计价表见表7-13,承包商测算的措施费见表7-14,零星工作项
建设工程施工安全控制的基本要求包括()。
随机试题
《战国策》是一部()
下列哪一项是脂肪组织的CT值:
A.桑杏汤B.杏苏散C.沙参麦冬汤D.麦门冬汤E.百合固金汤咳嗽喉痒,口干鼻燥,或身热,舌红少津,苔薄黄,脉数。治疗应首选()
患儿,2岁。麻疹恢复期,体温突然再次升高,出现嗜睡、惊厥等症状,该患儿可能出现的并发症是
甲之父与乙登记结婚,二人均系再婚。甲之父去世后,甲因为遗产继承问题与乙发生纠纷,遂向人民法院提起行政诉讼,认为当初甲之父与乙二人没有亲自到民政部门办理结婚登记,该结婚登记是违法的,民政部门应该撤销婚姻登记。则下列哪些说法是错误的?()
以上材料中有哪些不妥之处?请指出来并改正。招标公告的内容主要有哪些?
师生关系的本质是()
你所在的部门是新组建的,同事都是从其他单位调来的,互相之间都不熟悉,因此工作积极性不高。如果让你组织活动来增进大家的了解,你会如何组织?
歌剧《魔笛》的曲作者是()。
以下为电子商务的产生和发展提供了技术基础的是
最新回复
(
0
)