首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景材料】 某设备工程采用FIDIC《生产设备和设计——施工合同条件》,雇主分别与A公司订立了《雇主/咨询工程师服务协议书》,与B公司订立了《生产设备和设计——施工合同》。在合同履行过程中,发生了下述事件。 事件一:在B公司制造生产设备期间,
【背景材料】 某设备工程采用FIDIC《生产设备和设计——施工合同条件》,雇主分别与A公司订立了《雇主/咨询工程师服务协议书》,与B公司订立了《生产设备和设计——施工合同》。在合同履行过程中,发生了下述事件。 事件一:在B公司制造生产设备期间,
admin
2009-05-29
87
问题
【背景材料】
某设备工程采用FIDIC《生产设备和设计——施工合同条件》,雇主分别与A公司订立了《雇主/咨询工程师服务协议书》,与B公司订立了《生产设备和设计——施工合同》。在合同履行过程中,发生了下述事件。
事件一:在B公司制造生产设备期间,工程师要求对生产设备的制造工艺进行实地检验,但B公司以生产设备的制造工艺涉及其商业秘密为由,拒绝安排工程师进入设备制造厂进行检验。
事件二:生产设备制造完毕,在运往安装现场途中遭遇暴风雪,交通中断,使得设备进场比预计时间迟延,导致安装工程延误了2天进行。对此,承包商提出索赔,要求延长竣工时间2天,并补偿2天的停工损失。
事件三:生产设备安装完毕,依照合同要求对生产设备进行竣工试验,在启动前试验时,发现由于雇主提供的基础工程出现沉降,导致不能进行启动试验,故对基础工程进行了修复,延误了2天的启动试验。进行启动试验时,发现由于生产设备的设计缺陷,影响了生产设备运行的可靠性,又对生产设备进行了修补,因此导致竣工试验延误了3天。生产设备的竣工试验通过后,B公司向工程师提出索赔,要求延长竣工时间5天,补偿5天停工损失。
问题:
1.在事件一中,B公司是否可以拒绝工程师的检验要求?说明理由。
2.在事件二中,工程师应如何处理承包商的索赔?说明理由。
3.在事件三中,工程师应如何处理承包商的索赔?说明理由。
选项
答案
1.B公司不可拒绝工程师的检验要求。因为黄皮书规定,工程师(雇主人员)有权在生产、加工和实施期间,对材料与工艺进行检查、检验,承包商应当向他们提供一切机会,包括提供进入条件、设施、许可和安全装备。当然,涉及承包商的商业秘密,工程师有保密义务。 2.根据黄皮书的规定,异常恶劣的气候条件,承包商有权要求延长竣工时间,但无权要求补偿费用损失。暴风雪属于异常恶劣的气候条件,工程师针对承包商的索赔,应当审查其是否按照规定的程序提出,如果符合程序要求,则应当批准延长竣工时间2天,拒绝补偿任何费用。 3.工程师应当首先审查承包商的索赔要求是否符合索赔程序要求,如果符合,对承包商的索赔要求进一步审查,作出如下处理:由于基础工程是由雇主提供的,因基础沉降影响了竣工试验,应当由雇主承担责任,因此工程师应当批准延长竣工时间2天并补偿2天的停工损失;根据合同规定,生产设备应由承包商设计,因设计缺陷对竣工试验的影响,应当由承包商承担责任,因此对承包商的该项索赔要求应予以驳回。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/R3M5777K
本试题收录于:
设备监理综合实务与案例分析题库注册设备监理师分类
0
设备监理综合实务与案例分析
注册设备监理师
相关试题推荐
建设划拨用地规划管理审核的内容中,城乡规划主管部门受理建设用地申请后,应依据控制性详细规划对建设用地提出规划条件,该条件内容应包括()
下列关于《行政诉讼法》基本规定的说法中,正确的是()①当事人在行政诉讼中的法律地位人人平等;②人民法院依法对行政案件独立行使审判权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉;③人民法院审理行政案件,对具体行政行为是否合法进行审查;④人民法院审理行政
《中华人民共和国土地管理法》规定,中华人民共和国实行土地的()。
城市人行道,考虑残疾人使用,路缘石部位设置轮椅坡道,人行路面设置“盲道”,属于市政交通工程规划管理中的()规划控制。
历史文化街区、名镇、名村保护规划的内容不包括()
根据《中华人民共和国城乡规划法》,近期建设规划应当以()为重点内容,明确近期建设的时序、发展方向和空间布局。①重要基础设施;②公共服务设施;③中低收入居民住房建设;④生态环境保护
建设单位申请建设项目选址意见书时,应向城市规划行政主管部门提供的资料包括()。
下列建筑物不应设室内消防用水的是()。
根据《城市道路绿化规划与设计规范》的要求,绿地采用通透式配置的是()。
随机试题
第四心音的产生与下列哪项有关
MRI设备不包含
[2012年,第7题]若D是由y=x,x=1,y=0所围成的三角形区域,则二重积分在极坐标下的二次积分是()。
关于投资性房地产的后续计量,下列说法中正确的有()。
事中监督的监督主体在检查公安机关及其人民警察执法过程中进行监督。( )
世界上第一个提出“不治已病治未病”这一防病养生保健康的预防医学观点的是《黄帝外经》。()
雨滴由静止开始下落,遇到水平方向吹来的风,下述说法中正确的是:①风速越大,雨滴下落时间越长②风速越大,雨滴着地时速度越大③雨滴下落时间与风速无关④雨滴着地速度与风速无关
下面关于USB的叙述中,错误的是()。
Themarketingthink-tankbelievesthatthenexttenyearswillseeanenormous______intravelandotherleisure-relatedindustri
InEnglish,thewordaboutcolourcanreflectdifferentemotions.Blueandgreymeanbadmoodandredmeansvitality.Youmightth
最新回复
(
0
)