某二级公路的主要工序见下表。网络工期如下图所示。施工中发生了如下事件：事件一：由于施工单位设备故障，导致C工作中断4d。事件二：由于百年一遇的冰雪灾害，导致D工作晚开工15d。事件三：由于图纸晚到，导致E工作停工10d。针对上述事件中的暂停施工

admin2022-06-14 24

问题某二级公路的主要工序见下表。网络工期如下图所示。

施工中发生了如下事件：
事件一：由于施工单位设备故障，导致C工作中断4d。
事件二：由于百年一遇的冰雪灾害，导致D工作晚开工15d。
事件三：由于图纸晚到，导致E工作停工10d。
针对上述事件中的暂停施工，施工单位在合同规定时间内向监理提出了延期申请和费用索赔的要求。合同约定，成本损失费为人民币1．5万元／d，利润损失费为人民币0．2万元／d。
问题：
计算可索赔的费用。

选项

答案可索赔的费用为：10×(1．5+0．2)=17万元(事件三导致E停工10d)。解析：监理人应在发出中标通知书之后42d内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份，并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11．3款的约定办理。【注：11．3款是发包人造成的工期延误，应延长工期和(或)增加费用(费用索赔)，并支付合理利润】

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/RDVw777K

本试题收录于：公路工程管理与实务题库二级建造师分类

公路工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

公路工程管理与实务

二级建造师

沿河路基抢修工程常采用抛石，它的作用有()。

沿河河堤河岸冲刷防护中的直接防护包括()。

下列措施中，()在石灰稳定土基层裂缝和水泥稳定土基层裂缝的防治中是相同的。

用于公路路基的填料要求挖取方便，压实容易，强度高，水稳定性好，确定填料最小强度和最大粒径应通过()。

按水力性能划分，涵洞分为()。

预防高填方路基沉降路堤的措施有()。

某公路工程发生一质量问题，问题发生后，施工单位应在2天内书面上报()。

挡板支护坑壁的形式有()。

涵洞由洞身和()两部分组成。

升麻、柴胡在补中益气汤中是

妊娠头3个月，可以使用的是小儿服用后可能引致骨骼损伤的是

(　　)是施工准备的核心。

企业出租无形资产时所取得的收入，应作为()。

下列各项中，关于会计账簿的更换与保管说法正确的有()。

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

我国人民法院的组织体系是

设D={(x，y)｜｜x｜≤y≤1，一1≤x≤1}，则[*101]dxdy__________．

软件测试方法有很多种。其中，采用机器运行实例方式来发现程序的错误属于

以下能正确定义字符串的语句是

公路工程管理与实务

二级建造师

沿河路基抢修工程常采用抛石，它的作用有()。

沿河河堤河岸冲刷防护中的直接防护包括()。

下列措施中，()在石灰稳定土基层裂缝和水泥稳定土基层裂缝的防治中是相同的。

用于公路路基的填料要求挖取方便，压实容易，强度高，水稳定性好，确定填料最小强度和最大粒径应通过()。

按水力性能划分，涵洞分为()。

预防高填方路基沉降路堤的措施有()。

某公路工程发生一质量问题，问题发生后，施工单位应在2天内书面上报()。

挡板支护坑壁的形式有()。

涵洞由洞身和()两部分组成。

升麻、柴胡在补中益气汤中是

妊娠头3个月，可以使用的是小儿服用后可能引致骨骼损伤的是

( )是施工准备的核心。

企业出租无形资产时所取得的收入，应作为()。

下列各项中，关于会计账簿的更换与保管说法正确的有()。

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

我国人民法院的组织体系是

设D={(x，y)｜｜x｜≤y≤1，一1≤x≤1}，则[*101]dxdy__________．

软件测试方法有很多种。其中，采用机器运行实例方式来发现程序的错误属于

以下能正确定义字符串的语句是

(　　)是施工准备的核心。