首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某公司(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了基础施工合同,同时又与丙方订立了工程降水合同,基础施工合同约定采用综合单价承包。该基础工程施工网络计划如下图所示。 甲乙双方约定某年6月15日开工,在工程施工中发生了如下事件。 事件一:由于降水施工方(丙方)原因,
某公司(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了基础施工合同,同时又与丙方订立了工程降水合同,基础施工合同约定采用综合单价承包。该基础工程施工网络计划如下图所示。 甲乙双方约定某年6月15日开工,在工程施工中发生了如下事件。 事件一:由于降水施工方(丙方)原因,
admin
2012-08-30
64
问题
某公司(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了基础施工合同,同时又与丙方订立了工程降水合同,基础施工合同约定采用综合单价承包。该基础工程施工网络计划如下图所示。
甲乙双方约定某年6月15日开工,在工程施工中发生了如下事件。
事件一:由于降水施工方(丙方)原因,致使工作J推迟了2d。
事件二:6月21~22日,整个施工现场停电造成停工2d。
事件三:因设计变更,工作B土方工程量由300m
3
增至350m
3
,工作持续时间增加1d,该工作综合单价为每立方米50元。
乙方可以提出工期索赔要求的事件是哪些?请简述理由。
选项
答案
乙方可以提出工期索赔要求的事件的判断及理由: 事件一可以提出索赔。但该事件没有影响总工期,所以工期索赔不成立。 如事件二不是乙方造成的,则有提出索赔的权利,且该事件影响总工期,工期索赔成立。如事件二是乙方造成的,则不能索赔。 事件三可以提出索赔。且该事件影响总工期,工期索赔成立。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/RFQu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
【背景资料】某高速公路特大桥主桥全长820m(2×50m+9×80m),为变截面预应力连续箱梁桥,分上下游两幅,每幅单箱单室,顶板宽13m,底板宽6.5m,箱梁采用长线法台座预制,缆索吊装,悬臂拼装。为加强安全管理,项目部在全桥施工过程中建立了安全生产
【背景资料】某高速公路特大桥主桥全长820m(2×50m+9×80m),为变截面预应力连续箱梁桥,分上下游两幅,每幅单箱单室,顶板宽13m,底板宽6.5m,箱梁采用长线法台座预制,缆索吊装,悬臂拼装。为加强安全管理,项目部在全桥施工过程中建立了安全生产
关于吊装施工方法适用条件的表述,正确的有()。
桥梁悬臂施工过程中,设计无说明时,湿接缝块件应待混凝土强度达到设计强度等级的()%以上时,才能张拉预应力束。
【背景资料】某施工单位承接了北方沿海地区某高速公路B合同段施工任务,该段有一座36m×40m的预应力混凝土简支箱梁桥,合同工期为15个月;采用长度为40~50m、直径为φ1.5m的桩基础,桥位处地层土质为亚黏土;下部结构为圆柱式墩、直径为φ1.3m,柱顶
【背景资料】某南方高速公路A特大桥桥跨布置及结构型式为(3×30+60+3×110+60+3×30)m,连续箱梁钢构桥。该桥地处山区,主桥采用桩基础,钢筋混凝土桥墩,墩高30~40m,主跨采用悬臂浇筑施工。施工单位进场后,经实地考查和核对设计文件,编制了
【背景资料】某沥青混凝土路面工程,路面结构形式自上而下依次为:上面层4cmAC一16(I)中粒式沥青混凝土、中面层6cmAC一25(I)粗粒式沥青混凝土,下面层8cm.AC一25(I)粗粒式沥青混凝土,工程量为:上面层482200m2、中面层484200
【背景资料】某大型桥梁工程,主跨为50m预应力钢筋混凝土简支T形梁,T形梁施工采用预制吊张,预应力采用后张法施工。施工单位项目部对该工程施工现场的生产要素管理作了详细的安排。施工的组织形式采取矩阵式管理组织形式。施工中所使用的钢材为预应力钢绞线。为了达到
对模板、支架和拱架拆除的技术要求,描述正确的有()。[2011年真题]
【背景资料】某施工单位承接了南方一座双向四车道分离式隧道施工,该隧道穿越一向斜构造。该隧道全长4279m,最大埋深1049m,单孔隧道净空宽度9.14m,单孔净空高度6.98m。两洞口处有明洞,边坡较稳定。施工单位结合该隧道的特点进行了施工组织设计,其中
随机试题
Imakenotesinthebackofmydiary______thingtobemendedorreplaced.
下列NHL的病理类型中,哪些属于高度恶性
世界上最早对人体实验制定基本国际准则的医德文献是()
躁狂症首选药物是
依据我国《企业破产法》的相关规定,人民法院受理破产申请前1年内,涉及债务人财产的下列哪些行为,管理人有权请求人民法院予以撤销?
根据《水电建设工程质量管理暂行办法》(电水农[1997]220号),监理单位对工程建设实施过程中设计与施工质量负()。
保监会规定,保险公司应至少将分红保险业务当年度可分配盈余的( )分配给客户。
基础货币与货币供给量之间的关系是()。
A、她不知道辛苦B、她不觉得辛苦C、她认为很辛苦D、她现在很辛苦B“谈不上”表示否定,“不是”的意思,所以选择B。
Isyourfamilyinterestedinbuyingadog?Adogcanbeahappy【B1】______toyourfamily,butifyouchoosethewrongkindofdog
最新回复
(
0
)