背景某建设公司承揽某机场主跑道的修筑工程，主跑道长3800m，宽60m。在实施合同的过程中，由于业主拖欠工程进度款，造成合同工期延误和巨大的成本额外开支，与施工进度计划相比，主跑道施工工期整体延误200天，施工过程赶上雨季，工期延误20天，由于地质勘察资

admin2013-10-30 32

问题背景
某建设公司承揽某机场主跑道的修筑工程，主跑道长3800m，宽60m。在实施合同的过程中，由于业主拖欠工程进度款，造成合同工期延误和巨大的成本额外开支，与施工进度计划相比，主跑道施工工期整体延误200天，施工过程赶上雨季，工期延误20天，由于地质勘察资料不完善，工期延误30天，建设公司蒙受重大损失。据此，该公司邀请某律师事务所于2004年向业主提出索赔报告。
建设单位向业主索赔工期有哪些?

选项

答案可索赔的有业主拖欠工程进度款造成的工期整体延误200天，由于地质勘察资料不完善，工期延误30天，共230天。由于施工过程赶上雨期，工期延误20天，应在施工技术中考虑到，业主不予索赔，而且业主可向建设单位索赔。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/RGeJ777K

本试题收录于：民航工程管理与实务题库一级建造师分类

民航工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

民航工程管理与实务

一级建造师

回弹法测定的水泥混凝土路面抗压强度，不能作为仲裁或工程验收的依据。()

特粗式沥青混合料的矿料公称最大粒径为31．5mm。()

集料压碎值用于衡量石料在逐渐增加的荷载下抵抗压碎的能力，是衡量石料()的指标。

环刀法测定压实度试验方法时，用天平称取出环刀及试样的质量精确至()。

试回答收费中心设备及软件检测的相关问题。与图像有关的实测项目和技术指标有()。

产品质量是指产品反映实体满足明确和隐含需要的能力和特性的总和。()

房地产经纪合同和书面告知材料等重要文书应当由房地产经纪机构授权的经纪人()。

土地使用者未如期支付地价款的，在签约时应缴一定比例的地价款作为定金，()日内应支付全部地价款，逾期未全部支付地价款的，出让方依照法律和合同约定，收回土地使用权并不退定金。

开发商自有投资意向开始至项目建设完毕出售或出租并实施全寿命周期的物业管理,大都遵循一个合乎逻辑和开发规律的程序。一般说来,这个程序的步骤中不含()。

中国农业银行总行设在北京,其分支机构遍布全国。()

指状沟正确的描述是A．自切缘向颈1/3逐渐变浅变窄B．自切缘向颈1/3逐渐变深C．自切缘向唇中1/3逐渐变浅变窄D．自切缘向唇中1/3逐渐变深变宽E．自切缘向唇中1/3逐渐变深变窄

最可能的诊断可确诊的检查最好

女，30岁。有月经过多史一年，HGB80g／L，WBC8．0×109／L，PLT180×109／L，网织红细胞0．015，血涂片可见红细胞中心淡染区扩大，下列哪项对明确诊断没有意义

某行政机关对张某处以500元的罚款，张某没有履行，该行政机关申请人民法院强制执行，下列哪些情况下人民法院可以裁定不予受理?()

《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的()倍。

以下著名寺院，依次位于北京、江苏、上海、陕西的是()。

Whenaskedabouttheimpactofdisturbingnewsonchildren,onemothersaid,"My11-year-olddaughterdoesn’tlikewatchingth

[2004年多选]2003年6月23日，《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》正式发布，并于8月1日正式实施。1982年发布的《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》同时被废止。这一变化体现了()

设z==_______