首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某公路工程项目施工通过招投标,业主与承包人签订了施工合同。工程招标文件所附参考资料中提供的工程用砂地点距工地3km。但是开工后,经检查该砂质量不符合要求,承包人只得从另一距工地20km的供砂地点采购。 施工过程中,在一个关键工作面上因以下事件造成临
某公路工程项目施工通过招投标,业主与承包人签订了施工合同。工程招标文件所附参考资料中提供的工程用砂地点距工地3km。但是开工后,经检查该砂质量不符合要求,承包人只得从另一距工地20km的供砂地点采购。 施工过程中,在一个关键工作面上因以下事件造成临
admin
2022-03-24
46
问题
某公路工程项目施工通过招投标,业主与承包人签订了施工合同。工程招标文件所附参考资料中提供的工程用砂地点距工地3km。但是开工后,经检查该砂质量不符合要求,承包人只得从另一距工地20km的供砂地点采购。
施工过程中,在一个关键工作面上因以下事件造成临时停工:
事件1:5月20日至5月26日承包人的施工机械设备出现了从未出现过的故障。
事件2:应于5月24日交给承包人的后续图纸直到6月10日才交给承包人。
事件3:6月7日至6月12日施工现场下了该季节罕见的特大暴雨,造成6月11日至6月14日该地区的供电全面中断。
问题:
由于几种情况的暂时停工,承包人在合同约定的时间内向监理工程师提交了延长工期26天的延期要求,作为一名监理工程师应该批准延期多少天?
选项
答案
可以批准延期19天。 原因:在5月20日至6月14日的停工期间,除了5月20日至5月26日因承包人施工机械故障造成停工不能延期外,5月27日至6月14日的停工都不是由承包人的原因引起,而且该停工都发生在关键工作上,应同意延期19天。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/RXq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
正常的监理酬金的构成不包括()。
按照招标投标法律和法规的规定,开标后允许()。
招标人选择招标代理机构时,()不是必须满足的条件。
进度报告应包括内容有()。
在根据通用条件“雇主终止合同的权利”、“由承包商终止”、或“自主选择的终止、支付和解除”条款的规定发出的终止通知生效后,承包商应迅速采取以下()行动。
勘察设计招标中对人员技术力量的审查的说法错误的是()。
合同权利与义务终止的最主要和最常见的原因是()。
有下列()情形之一的,法定代理或者指定代理终止。①被代理人取得或者恢复民事行为能力;②被代理人或者代理人死亡;③代理人丧失民事行为能力;④指定代理的人民法院或者指定单位取消指定;⑤由其他原因引起的被代理人和代
()是指民事主体以自己的行为参与民事法律关系,从而取得民事权利和承担民事义务的资格。
如果合同当事人对施工合同一方提出的变更部分条款要求发生争议,应由()确认该部分条款是否可以变更。
随机试题
发电机转子采用氢气冷却有什么优点?对氢气质量有哪些要求?质量下降会产生什么后果?
()不是安全教育的内容。
某房地产开发项目的占地面积为6000m2,用途为商住两用,土地使用权年限为40年,规划容积率为3。咨询公司根据地块的实际情况提出以下方案:该项目1~3层为宾馆,其余为住宅,建设期为3年,宾馆的总面积为5000m2,可用于经营部分为4500m2,可建
大体积混凝土养护,不仅要满足其强度增长需要,还应通过()控制,防止其开裂。
数字数据传输系统中的复用及交叉连接系统的主要功能有()。
账簿按账页格式的不同可以分为()。
甲股份有限公司(以下简称甲公司)为增值税一般纳税企业,适用的增值税税率为17%。甲公司本年度有关资料如下:(1)甲公司资产负债表有关项目年初、年末余额和部分项目发生额如下:(2)利润表有关项目本年发生额如下:(3)
复制、汇编的公文视同原件管理,但一般不得复制、汇编机密级公文。()
关系模型数据库管理系统中,关系是指()。
Whatisthespeakermainlydiscussing?
最新回复
(
0
)