首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某机电总承包一级施工单位通过招标承接了一栋35层的商务办公楼宇的机电安装工程。合同中规定工程承包范围包括:给水排水系统、电气系统、空调通风系统、消防系和电梯安装。工程所需6台电梯和安装在33层设备房的4台冷水机组已由业主招标选定生产厂家,并与空调冷水机组生
某机电总承包一级施工单位通过招标承接了一栋35层的商务办公楼宇的机电安装工程。合同中规定工程承包范围包括:给水排水系统、电气系统、空调通风系统、消防系和电梯安装。工程所需6台电梯和安装在33层设备房的4台冷水机组已由业主招标选定生产厂家,并与空调冷水机组生
admin
2011-01-02
36
问题
某机电总承包一级施工单位通过招标承接了一栋35层的商务办公楼宇的机电安装工程。合同中规定工程承包范围包括:给水排水系统、电气系统、空调通风系统、消防系和电梯安装。工程所需6台电梯和安装在33层设备房的4台冷水机组已由业主招标选定生产厂家,并与空调冷水机组生产厂签订了供货合同。由于招标时电梯生产厂是包安装的,为方便施工管理,业主授权总承包单位按招标条件与生产厂签订供货和工程安装合同。目标工期为210天,不可延误,每延误一天扣罚5万元人民币。
问题
两台电梯监造时出现了重大质量事故,使整个工期推迟了30天,应扣罚哪个单位的费用?为什么?
选项
答案
两台电梯出现了重大质量事故,使整个工期推迟了30天,扣罚费用应由哪个单位来承担,应从合同的关系、规定、责任来分析。 因为招标时电梯生产厂是包安装的,为方便施工管理,业主授权总承包单位按招标条件与生产厂签订供货和电梯安装合同。因此,电梯是总承包单位提供的,其罚款费用应由总承包单位负责。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Rdzu777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
根据水利工程施工项目招标投标有关规定,评标时所依据的评标标准和方法系()。
某水闸加固改造工程土建标共有甲、乙、丙、丁四家潜在投标人购买了资格预审文件,经审查乙、丙、丁三个投标人通过了资格预审;在规定时间内乙向招标人书面提出了在阅读招标文件和现场踏勘中的疑问,招标人确认后应在规定时间内将招标文件的答疑以书面形式发给()。
下列关于土方开挖工程计量与支付的说法正确的是()。
土石坝填筑施工中,砂的填筑标准应以相对密度为设计控制指标,砂的相对密度不应低于()。
采用复合标底确定评标基准价,其计算用到的数据有()。
工程质量事故分类为()。
某水利工程施工项目经过招标,建设单位选定A公司为中标单位。双方在施工合同中约定,A公司将设备安装、配套工程和桩基工程的施工分别分包给B、C和D三家专业公司,业主负责采购设备。该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件:事件1:施工招标过程中共有6家
集自动测距、测角、计算和数据自动记录及传输功能于一体的自动化、数字化及智能化的三维坐标测量与定位系统的是()。
拱坝在校核洪水位承受的波浪压力属于()作用荷载。
根据《水电水利工程模板施工规范》和《水工建筑物滑动模板施工技术规范》(DL/T5400—2007),下列关于模板施工的说法正确的是()。
随机试题
女患者,孕5个月,尿少色深黄,艰涩而痛,面赤心烦,口舌生疮。舌红少苔,脉细滑数。治疗方剂是:
急性颅内压增高时病人早期生命体征改变为
行政诉讼中,原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的,由()人民法院管辖。
我国现行的学校教育系统包括()。
2011年北京市全市地区生产总值达到()。
从3×3的方格中取出有一个公共顶点但是没有公共边的两个小方格,一共有多少种不同的取法?
世界和平与发展这两大问题,至今一个也没有解决,是由于()。
执行下列程序,最后S的显示值为( )。SETTALKOFFs=0i=2x=10DOWHILEs<=xs=s+ii=i+1ENDDO?sSETTALKON
最常用的一种基本数据模型是关系数据模型,它的表示应采用()。
Ayoungmanwhoheardhecouldhavetheamountoflandhewalkedinadaystartedontheroadassoonasthesunrose.Afterwal
最新回复
(
0
)