首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某水利水电施工企业承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68天,工期每提前l天奖励2000元,每拖后一天罚款3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示,该计划得到业主代表的认可。 在实际施工过程中发生了如下几项事件: 事件一:业主
某水利水电施工企业承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68天,工期每提前l天奖励2000元,每拖后一天罚款3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示,该计划得到业主代表的认可。 在实际施工过程中发生了如下几项事件: 事件一:业主
admin
2018-09-25
82
问题
某水利水电施工企业承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68天,工期每提前l天奖励2000元,每拖后一天罚款3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示,该计划得到业主代表的认可。
在实际施工过程中发生了如下几项事件:
事件一:业主未能按时提供出全部施工场地,使A、B两项工作的作业时间分别延长了3天和2天,造成这两项工作分别窝工8和10个工日。工作C没受影响。
事件二:在工作D施工时主要施工设备出现故障,停工2天检修,造成窝工20个工日。
事件三:在工作E施工时,由于业主提供的某种材料不合格,造成拆除用工30个工日,机械设备闲置3个台班,台班单价为300元。材料费损失2万元,因拆除重新施工使作业时间延长3天。
事件四:在工作F施工时,因设计变更,造成施工时间增加2天,多用人工15个工日,增加其他费用1万元。
【问题】
在上述事件中,承包商可就哪些事件提出工期补偿和费用补偿要求?。
选项
答案
事件一可以提出工期补偿和费用补偿要求,因为施工场地提供时间延长属于业主应承担的责任,而该工作位于关键路线。 事件二不能提出补偿要求,因为施工设备故障属于承包商承担的风险。 事件三可以提出费用补偿要求,因为业主提供的材料不合格应由业主承担责任,但由此增加的作业时间没有超过该项工作的总时差。 事件四可以提出费用和工期补偿要求,因设计变更责任在业主,且工作F位于关键路线。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ReTw777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
在工程网络计划中若某工作的()最小,则该工作必为关键工作。
重力坝地基透水性较大时,为了防渗、减小扬压力并防止地基的破坏,采取的地基处理措施是()。
监理工程师、监理员分为水工、机电、测量、()、工程移民、环境保护9个专业。
已知某工作的最早开始时间为第5天,允许最迟完成时间为第10天,工作历时为4天,该工作的总时差为()天。
根据《水利工程设计概(估)算编制规定》,冬雨期施工增加费属于()。
根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(SDJ212—83),洞室开挖时,相向开挖的两个工作面相距()放炮时,双方人员均须撤离工作面。
海漫的作用是继续消除水流余能,调整流速分布,确保下游河床免受有害冲刷。它应该具有的特性有()。
下列属于通用水泥的有()。
()贯穿于整个施工过程,是水利水电工程总体设计的重要组成部分,是选定枢纽布置、永久建筑物形式、施工顺序和施工总进度的重要因素。
水准仪按精度可分为()。
随机试题
慢性支气管炎偶有轻微咳嗽,少量痰液,采取下列哪项措施最为合适
在牙面早期定植的细菌是
张某在某超市购物时,因与销售员发生争吵,销售员心存芥蒂。当张某在收银台结账时,该销售员指着张某,并大声呼喊:“抓小偷!”收银员听到后,马上也跟着呼喊:“抓住他!”张某因此被超市保安和其他顾客扑倒在地致伤。对此,谁应当承担责任?()
被告人王某在境外,没有参加国内某中院的缺席审判。缺席审判结束,交付执行刑罚前,人民法院应当告知王某有权对判决、裁定提出异议。此时,王某提出异议的,人民法院如何处理?()
通常情况下,产业集聚区域分为()和高新技术产业集聚区。
某铁路工程A标段长度为30km,包括路基土石方50000m3,大桥1座,小桥涵10座。铺轨架梁由建设单位单独发包。路基工程中,里程DK0+000~DK9+000主要为路基挖方,DK9+000~DK11+000段为1座特大桥,DK11+000~DK18+00
接待有特殊身份和地位的游客,导游人员应注意()。
下列说法中,错误的是()。Ⅰ.设浮点数的基数为4,尾数用原码表示,则0.000010为规格化数Ⅱ.浮点数运算中,运算结果超出尾数表示范围则表示溢出Ⅲ.任何情况下,浮点数的右规操作最多只会进行一次
下列程序的输出结果是【】。main(){inta[]={2,4,6},*ptr=&a[0],x=8,y,z;for(y=0;y<3;y++)z=(*(ptr+y)<x)?*(ptr+y):x;p
PrettyGoodWhenSpanishfootballclubBarcelonapaidUS$35millionforRonaldinholastsummer,theyweren’tbuyingapret
最新回复
(
0
)