首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某实施监理的工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同约定以下内容:合同工期为130天;因施工单位原因造成工期延误的,违约赔偿金为5000元/天。按《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)规定,以直接费
某实施监理的工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同约定以下内容:合同工期为130天;因施工单位原因造成工期延误的,违约赔偿金为5000元/天。按《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)规定,以直接费
admin
2019-05-07
44
问题
某实施监理的工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同约定以下内容:合同工期为130天;因施工单位原因造成工期延误的,违约赔偿金为5000元/天。按《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)规定,以直接费为计算基础的工料单价法进行计价,间接费率为15%,利润率为5%,综合计税系数为3.41%。部分工料机单价如下:人工费60元/工日,窝工补偿30元/工日;挖掘机租赁费900元/天;自有塔吊设备使用费1200元/台班,闲置补偿800元/台班。工程实施过程中发生以下事件。
事件1:开工前,施工单位编制的时标网络计划如下图所示(时间单位:天。箭线下方数字为工作的计划消耗工日),各项工作均匀速进展。
项目监理机构审核施工单位提交的时标网络计划时发现:工作C、F和I需使用一台挖掘机,工作E和H需单独使用塔吊设备,而施工单位仅有一台塔吊设备,于是向施工单位提出调整工作进度安排的建议。
事件2:项目监理机构对施工单位调整后的计划安排进行风险分析,认为因施工单位原因使工作C持续时间延长5天的概率是15%,使工作D持续时间延长12天的概率是20%,使工作G持续时间延长10天的概率是5%。工作持续时间的延长会导致机械闲置和人员窝工。
事件3:建设单位要求对工作E进行设计变更,使工作E的持续时间延长5天,增加用工150工日、塔吊设备5台班、材料费18000元、相应的措施费7000元。施工单位向项目监理机构提出变更工程价款和延长工期的要求。
事件4:由于工作E的设计变更,使工作G、H进场的施工人员不能按期施工,施工单位向项目监理机构提出相应的窝工补偿要求。
事件2中,直接导致总工期延误5天的风险事件有哪些?说明理由。仅考虑直接导致总工期延误的风险事件,施工单位的风险量(以费用形式表示)是多少?
选项
答案
直接导致总工期延误5天的风险事件有:工作C的持续时间延长。理由:工作C为关键工作,其持续时间延长5天会直接导致总工期延长5天;工作D的总时差为20天,其持续时间延长12天,不会影响总工期;工作G的总时差为20天,其持续时间延长10天,不会影响总工期。以费用形式表示的施工单位的风险量:(5×5000+5×900+5×800/40×30)×15%=4875(元)。
解析
本题主要考查风险事件及风险量的计算。
根据案例中各种风险事件的描述和调整后的时标网络图,凡自始至终不出现波形线的线路即为关键线路,有一条关键路线为A→C→F→H,总工期为130天。工作C为关键工作,其持续时间延长5天会直接导致总工期延长5天;工作D、G的总时差均为20天,故其持续时间分别延长12天,10天均不影响总工期。根据合同约定,违约赔偿金为5000元/天,人工费60元/工日,窝工补偿30元/工日;挖掘机租赁费900元/天,闲置补偿800元/台班。考虑到风险,工作C延长5天直接导致总工期延长5天,故以费用形式表示的施工单位的风险量=(5×5000+5×900+5×800/40×30)×15%=4875(元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/S2q5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
导致合同终止的原因主要有()。
下列属于合同法基本原则的是()。
下列事实能导致委托代理的代理权终止的有()。
承包商递交索赔通知后,设备监理工程师通过调查和必要形式自行收集或责成承包商提供相关资料和信息,在查明索赔事由和确定适用索赔依据的基础上,并经过与业主和承包商深入讨论,协商后,设备监理工程师应在接到承包商索赔报告之日起()日内,作出索赔处理决定书;设
设备监理工程师处理索赔权力包括()。①索赔事由调查权和索赔材料审查权;②索赔理由质疑、否认权;③索赔争议裁决权;④索赔处理决定权;⑤在授权范围内,签发付款证书权。
()是指可能产生风险的各类问题和原因。对其分析是风险管理的第一步,一个善于驾驭风险的管理者必须对其有一个比较全面的、深刻的认识。
业主希望进一步就合同内容与投标者进行谈判的原因往往足()。
合同签订的过程,是当事人双方相互协商并最后就各方的权利、义务达成一致意见的过程,签约是双方意志统一的表现。合同协议书由()签署后,合同即开始生效。
()是设备工程合同签约前唯一一次能和业主方进行“双向”谈判的机会。
工程师对全过程的合同管理都是使()运用法律手段按照合同文件的有关条款来履行各自的权利和义务。
随机试题
许某与汤某系夫妻,婚后许某精神失常。二人提出离婚,某县民政局准予离婚。许某之兄认为许某为无民事行为能力人,县民政局准予离婚行为违法,遂提起行政诉讼。县民政局向法院提交了县医院对许某作出的间歇性精神病的鉴定结论。许某之兄申请法院重新进行鉴定。下列哪些选项是正
顺铣方式主要用于精加工及铣削薄壁件、塑料件和尼龙件。
某高校为改善教育经费不足的状况,多方筹集资金开办了一家校办企业,命名为某实业发展公司。2009年10月,该公司为扩大经营规模,拟向某银行贷款300万元。银行要求该公司提供担保,但由于贷款数额太大无人愿意提供担保。这时银行提出可以由其主办人某高校作保证人,公
激光构造深度仪的测值应通过相关性试验建立相关性关系式。转换为铺砂法构造深度值后,才能进行测试结果的评定。()
斜拉桥主梁施工监控测试的主要内容( )。
暗沟采用混凝土浇筑或浆砌片石砌筑时,要求满足的条件有()。
某企业将自产的一批应税消费品(非金银首饰)用于在建工程。该批消费品成本为750万元,计税价格为1250万元,适用的增值税税率为17%,消费税税率为10%。计入在建工程成本的金额为()万元。
惩罚最为严厉的法律责任是()
我国解决“三农问题”的根本途径是使农村城市化。()
有人把香港说成是“文化沙漠”。实际上,香港有着其独特的文化氛围。在电影制作方面,香港名列世界前茅,其流行歌曲在全球华人中有着广泛的影响,而且还有8所知名的大学。这座城市特殊的历史和地理因素造就了一种多样化的文化。每年一度由政府主办的艺术嘉年华为当地艺术家展
最新回复
(
0
)