首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某施工单位新建一栋办公楼,按照相关规范编制了工程的施工组织设计。 施工单位项目负责人组织了项目部首次会议。其中安排《施工组织设计》由项目技术部负责人主持编制,项目技术负责人审核后上报一分公司总工程师审批。 工程双代号时
【背景资料】 某施工单位新建一栋办公楼,按照相关规范编制了工程的施工组织设计。 施工单位项目负责人组织了项目部首次会议。其中安排《施工组织设计》由项目技术部负责人主持编制,项目技术负责人审核后上报一分公司总工程师审批。 工程双代号时
admin
2022-06-07
33
问题
【背景资料】
某施工单位新建一栋办公楼,按照相关规范编制了工程的施工组织设计。
施工单位项目负责人组织了项目部首次会议。其中安排《施工组织设计》由项目技术部负责人主持编制,项目技术负责人审核后上报一分公司总工程师审批。
工程双代号时标网络图如下(时间:月):
其中:工作箭线上方的数字为该工作每月完成的投资额(单位:万元)。实际施工时,工作⑧→⑨由于业主变更图纸,施工单位停工待图拖延了2个月,但业主还要施工单位在规定时间内完成,施工单位据此向业主提出赶工费索赔5万元。
【问题】
施工单位向业主索赔赶工费5万元是否成立?并说明理由。
选项
答案
施工单位向业主索赔赶工费5万元不成立。 理由:工作⑧→⑨总时差为3个月,目前停工待图2个月,没有超过工作⑧→⑨总时差,并不影响总工期,故工作⑧→⑨不需要赶工也能按合同工期完工。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/S3fw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
下列属于建筑工程施工主要职业危害种类的是()。
民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间的室内环境污染物浓度,抽检数量应同时满足()的规定。
能够同时测出角度和距离的仪器是()。
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应由()单位组织专家论证。
某沿海城市住宅工程,建筑面积23400m2,现浇混凝土剪力墙结构。地上20层,地下2层。筏板基础。顶板模板板面采用18mm胶合板,支撑系统采用钢管。竖向结构模板采用大钢模。由某施工总承包企业组织施工。施工过程中发生了如下事件:事件一:模
水泥混凝土散水、明沟和台阶等与建筑物连接处应设缝处理。上述缝宽度为()mm,缝内填嵌柔性密封材料。
扣件式钢管脚手架作业层外侧挡脚板的设置高度最小限值是()mm。
进入施工现场的装修材料应完好,并应核查其()等技术文件是否符合防火设计要求。
某住宅小区工程,混凝土现场搅拌,采用反转出料搅拌机。钢筋实施现场加工,采用慢速卷扬机对钢筋进行冷拉作业,各种预埋件由现场加工焊接。工期为2011年3月28日~2013年4月1日。施工过程中发生了如下事件:事件一:钢筋加工前,项目部组织对
背景:某住宅小区工程,混凝土现场搅拌,采用反转出料搅拌机。钢筋实施现场加工,采用慢速卷扬机对钢筋进行冷拉作业,各种预埋件由现场加工焊接。工期为2011年3月28日~2013年4月1日。施工过程中发生了如下事件:事件一:钢筋加
随机试题
原告在行政诉讼中的义务有()。
在搜索引擎的基本语法规则中,用()表示“或”的关系。
A.分析天平(0.1mg)B.台秤(0.1g)C.移液管D.量筒E.烧杯操作中应选用的仪器含量测定时,取供试品约0.2g,精密称定
按照《跟单信用证统一惯例》有关规定,在国际贸易合同中货物的数量前如使用“大约”、“接近”等约量词时,交货数量变动幅度应不超过10%。()
冲天炉由哪几部分组成?各部分作用是什么?
()是招股说明书中最重要的信息。
甲公司有200名职工,该公司实行累积带薪缺勤制度。该制度规定,每个职工每年可享受3天的带薪假,该假日可与国家法定假日连用,未使用的假日可以向以后年度无限期结转。在甲公司200名职工中,有20名销售人员,每名职工平均月工资为7500元,平均每个工作日300元
请结合自己的兴趣、实际工作经历。谈谈你的职业规划。
(2013年第17题)马克思主义是关于无产阶级和人类解放的科学,实现共产主义是全人类解放的根本体现。人类解放包括
【B1】【B12】
最新回复
(
0
)