某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供；由于非施工单位原因造成的停工，机械补偿费为200元／台班，人工补偿费为50元／日工；总工期为120元／天；竣工时间提前奖励为3000元／天，误期损失赔偿费为5000元／天

admin2015-09-23 50

问题某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供；由于非施工单位原因造成的停工，机械补偿费为200元／台班，人工补偿费为50元／日工；总工期为120元／天；竣工时间提前奖励为3000元／天，误期损失赔偿费为5000元／天。经项目监理机构批准的施工进度计划如图所示(单位：天)

施工过程中发生如下事件：
事件一：工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验，以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。
事件二：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费；由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件三：由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使B工作停工3天(每停一天影响30工日，10台班)；由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5天(每停一天影响40工日，10台班)；由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6天(每停一天影响20工日，5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件四：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。该工程的实际工期为122天。
事件四中试验检验费用应由谁承担?

选项

答案事件四中，若构件质量检验合格，由建设单位承担试验检验费用；若构件质量检验不合格，由施工单位承担试验检验费用。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/SGRw777K

本试题收录于：市政公用工程管理与实务题库二级建造师分类

市政公用工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

市政公用工程管理与实务

二级建造师

盘管式热交换器管道进行内外防腐蚀处理，常采用的涂装方法是()。

未经批准或者未采取保护措施在电力设施周围或保护区内进行作业，危及电力设施安全的，应由()责令停止作业，恢复原状并赔偿损失。

按静置设备的设计压力分类，中压设备的压力范围是()。[2009年真题]

机电工程注册建造师执业的机电安装工程不包括()。

平面控制网的测量方法有()。[2009年真题]

基坑内排水沟底要始终保持比土基面低不小于(　　)。

道路工程的施工顺序一般为：(　　)。

设函数y=f(x)由参数方程．

产后小腹疼痛，拒按，喜温，恶露量少，涩滞不畅，色紫暗有块，块下痛减，舌紫暗，脉弦涩。可以诊断为

某建筑工地工人午饭后十多分钟，先后有人发生口唇、指甲、全身皮肤青紫，并有精神萎靡、头晕、头痛、腹痛、腹泻、恶心、呕吐。治疗该食物中毒的特效药物是()

关于外国的判决、裁定的承认与执行，下列说法正确的是：()

应收票据是企业因销售商品、产品等而收到的票据,该类票据包括()。

简述并比较说服的中心途径和外周途径。

下列二叉树描述中，正确的是()。

市政公用工程管理与实务

二级建造师

盘管式热交换器管道进行内外防腐蚀处理，常采用的涂装方法是()。

未经批准或者未采取保护措施在电力设施周围或保护区内进行作业，危及电力设施安全的，应由()责令停止作业，恢复原状并赔偿损失。

按静置设备的设计压力分类，中压设备的压力范围是()。[2009年真题]

机电工程注册建造师执业的机电安装工程不包括()。

平面控制网的测量方法有()。[2009年真题]

基坑内排水沟底要始终保持比土基面低不小于( )。

道路工程的施工顺序一般为：( )。

设函数y=f(x)由参数方程．

产后小腹疼痛，拒按，喜温，恶露量少，涩滞不畅，色紫暗有块，块下痛减，舌紫暗，脉弦涩。可以诊断为

某建筑工地工人午饭后十多分钟，先后有人发生口唇、指甲、全身皮肤青紫，并有精神萎靡、头晕、头痛、腹痛、腹泻、恶心、呕吐。治疗该食物中毒的特效药物是()

关于外国的判决、裁定的承认与执行，下列说法正确的是：()

应收票据是企业因销售商品、产品等而收到的票据,该类票据包括()。

简述并比较说服的中心途径和外周途径。

下列二叉树描述中，正确的是()。

基坑内排水沟底要始终保持比土基面低不小于(　　)。

道路工程的施工顺序一般为：(　　)。