首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某空管安装公司中标仪表着陆系统和全向信标台安装合同,合同约定工期6个月。工期惩罚额为1000元/d,采用固定总价合同,保修期一年。该工程于2007年4月1日开工。在施工过程中,因为设计变更使得安装公司原采购的主要材料规格不符合设计要求,只能重新采购。因此,
某空管安装公司中标仪表着陆系统和全向信标台安装合同,合同约定工期6个月。工期惩罚额为1000元/d,采用固定总价合同,保修期一年。该工程于2007年4月1日开工。在施工过程中,因为设计变更使得安装公司原采购的主要材料规格不符合设计要求,只能重新采购。因此,
admin
2016-09-26
78
问题
某空管安装公司中标仪表着陆系统和全向信标台安装合同,合同约定工期6个月。工期惩罚额为1000元/d,采用固定总价合同,保修期一年。该工程于2007年4月1日开工。在施工过程中,因为设计变更使得安装公司原采购的主要材料规格不符合设计要求,只能重新采购。因此,耽误15d,又因为雨天不能施工耽误5d。业主为了争取在原定时间通航,要求该工程不经校飞就投入使用。
该工程工期拖延20d,空管安装公司是否承担责任?若承担责任,工期延误惩罚额为多少?
选项
答案
工程工期耽误20d,其中15d是由于设计变更造成,空管安装公司不承担责任。雨天是正常的气候条件,安装公司在制定进度计划和确定工期时应该考虑这一因素,故承担由此造成的5d工期延误责任,工期延误惩罚额为5000元。
解析
因设计变更造成工期耽误与施工单位无关,施工单位只承担因雨天造成的工期延误——5d。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/SHeJ777K
本试题收录于:
民航工程管理与实务题库一级建造师分类
0
民航工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
规格32/26硅芯管绕盘前、后的不圆度允差(%)分别为()。
建设项目施工和地质勘察需要临时使用国有土地或者农民集体所有的土地的报()批准。
国家实行土地登记制度,由()对所管辖的土地进行土地登记造册。
在现阶段,按照国家有关规定,取得国有土地使用权的途径有()。
政策的连续性与协调性,首先要求体现新旧政策的衔接。新的干预市场的政策必须建立在总结历史经验教训的基础上,而不是一味地全盘否定或“新瓶子装旧酒”地沿袭旧政策;同时,还要紧紧围绕政策的终极目标,系统而全面地制定分阶段的措施。()
投资决策分析主要包括市场分析和项目财务评价两部分工作。()
对出租或出售两种处置方式而言,一般要根据市场状况、开发商对回收资金的迫切程度和开发项目的类型来选择,对于居住物业,通常以()。
工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300m2以下的建筑工程,也必须办理施工许可证。()
按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程,不再领取施工许可证。()
随机试题
Ibrokeadishwhilewashingupthismorning.Ofcourse,Ididnot______.
.患者女,35岁。近几日外阴瘙痒、白带多、恶臭,无不洁性交史,白带常规检查:鳞状上皮细胞间可见大量短小的杆菌和线索细胞。细菌性阴道炎的临床诊断依据不包括
患者症见胸中烦热,口苦咽干,腹痛绵绵,喜温喜按,大便稀溏。其证候是
关于干粉输送管道的说法正确的()。
按照埃里克森人格发展理论,要想促进中学生人格发展,教师应该重点发展学生的()。
代际公平:是可持续发展原则的一个重要内容,主要指当代人为后代人类的利益保存自然资源的需求。下列与“代际公平”没有直接关系的是()。
根据相关法律规定,人民法院受理的案件如果与审判人员有利害关系或其他关系应当回避,下列选项中属于应当回避的情形是()。
MichaelFraser43-ARaglanRd.NorthDublin,4478Ph:(082)331-8876March12,2010AccountsDepartmentSouth-EastPowerSuppl
【S1】【S14】
Facebookiscrackingdownoncryptocurrencies(加密数字货币)byusingoneofitsmostpowerfultools:accesstoitsmassiveadvertisin
最新回复
(
0
)