首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程项目,建设单位通过招标选择了一具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理工作,并在监理中标通知书发出后第45天,与该监理单位签订了委托监理合同。之后双方又另行签订了一份监理酬金比监理中标价降低10%的协议。 在施工公开招标中,有A、B
某工程项目,建设单位通过招标选择了一具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理工作,并在监理中标通知书发出后第45天,与该监理单位签订了委托监理合同。之后双方又另行签订了一份监理酬金比监理中标价降低10%的协议。 在施工公开招标中,有A、B
admin
2009-05-15
73
问题
某工程项目,建设单位通过招标选择了一具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理工作,并在监理中标通知书发出后第45天,与该监理单位签订了委托监理合同。之后双方又另行签订了一份监理酬金比监理中标价降低10%的协议。
在施工公开招标中,有A、B、C、D、E、F、G、H等施工单位报名投标,经监理单位资格预审均符合要求,但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标,而监理单位坚持认为A施工单位有资格参加投标。
评标委员会由5人组成,其中当地建设行政管理部门的招投标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术经济专家3人。
评标时发现,B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由;D施工单位投标报价大写金额小于小写金额;F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求;H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项;其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。
建设单位最终确定G施工单位中标,并按照《建设工程施工合同(示范文本)》与该施工单位签订了施工合同。
工程按期进入安装调试阶段后,由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48小时内,G施工单位向项目监理机构通报了火灾损失情况:工程本身损失150万元;总价值lOO万元的待安装设备彻底报废;G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元,租赁的施工设备损坏赔偿lo万元;其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外,大火扑灭后G施工单位停工5天,造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理保卫人员费用支出l万元,并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。
问题:
1.指出建设单位在监理招标和委托监理合同签订过程中的不妥之处,并说明理由。
2.在施工招标资格预审中,监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确?说明理由。
3.指出施工招标评标委员会组成的不妥之处,说明理由,并写出正确做法。
4.判别B、D、F、H四家施工单位的投标是否为有效标,并说明理由。
5.安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用(不考虑保险因素)。
选项
答案
1.建设单位在监理招标和委托监理合同签订过程中的不妥之处和理由: (1)不妥之处;监理中标通知书发出后第45天签订委托监理合同。 理由:《招标投标法》规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同,所以第45天不符合规定。 (2)不妥之处:双方另行签订一份监理酬金比监理中标价降低10%的协议。 理由:《招标投标法》规定,招标人和中标人不得再行订立背离合同的实质性内容的其他协议。案例中降低中标价的10%属背离合同实质性内容。 2.A施工单位有资格参加投标是正确的。 理由:《招标投标法》规定,招标人不得以不合理的条件限制和排斥潜在投标人,不得对潜在投标人实行歧视待遇,所以招标人以投标人是外地企业的理由排斥潜在投标人是不合理的。 3.施工招标评标委员会组成的不妥之处、理由及正确做法: (1)不妥之处:建设行政管理部门的招投标管理办公室主任参加不妥。 理由:评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成。 正确做法:招投标管理办公室主任不能成为评标委员会成员。 (2)不妥之处:从政府提供的专家库中抽取技术经济专家3人。 理由:评标委员会中的技术经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 正确做法:至少有4人是技术经济专家。 4.B施工单位的投标不是有效标。 理由;评标委员会发现投标人的报价明显低于其他报价时,应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料,投标人不能合理说明的应作废标处理。 D施工单位的投标是有效标。 理由:投标报价大写与小写不符属细微偏差,细微偏差修正后仍属有效投标书。 F施工单位的投标书不是有效标。 理由;检验标准与方法不符招标文件的要求,属未作实质性响应的重大偏差。 H施工单位的投标书是有效标。 理由:某分部工程的报价有个别漏项属细微偏差,应为有效标书。 5.安装调试阶段发生的火灾属于不可抗力。 建设单位和施工单位承担的损失或费用如下: (1)工程本身损失150万元由建设单位承担; (2)100万元的待安装设备的彻底报废由建设单位承担; (3)G施工单位人员烧伤的医疗费及补偿费15万元由G施工单位承担; (4)租赁的设备损坏赔偿10万元由G施工单位承担; (5)其他单位临时停放在现场的价值25万元的汽车被烧毁由建设单位承担; (6)G施工单位停工5天应相应顺延工期; (7)施工机械闲置损失2万元由G施工单位承担; (8)必要的管理保卫人员费用支出1万元由建设单位承担; (9)工程所需清理、修复费用200万元由建设单位承担。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/SSb5777K
本试题收录于:
投资建设项目实施题库投资建设项目管理师分类
0
投资建设项目实施
投资建设项目管理师
相关试题推荐
根据《排放污染物申报登记管理规定》,排污单位终止营业的,应当在()向所在地环境保护行政主管部门办理注销登记,并交回《排污申报登记注册证》。
根据《国家环境保护总局建设项目环境影响评价文件审批程序规定》,按照国家规定实行核准制的建设项目,建设单位应当在()报批环境影响评价文件。
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定,尾矿、矸石、废石等矿业固体废物贮存设施停止使用后,未按照国家有关环境保护规定进行封场的,由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门()。
()的颁布是中国环境影响评价史的重要里程碑,标志着中国环境影响评价制度跃上新台阶,发展到一个新阶段。
《环境污染治理设施运营资质许可管理办法》规定,违反本办法规定,伪造、变造、转让资质证书的,由县级以上环境保护部门责令改正,(),可以由国家环境保护总局吊销资质证书。
根据《排放污染物申报登记管理规定》,排污单位申报登记后,排放污染物种类、数量、浓度、排放去向、排放地点、排放方式、噪声源种类、数量和噪声强度、噪声污染防治设施或者固体废物的储藏、利用或处置场所等需作重大改变的,应在(),经行业主管部门审核后,向所在
《“九五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》规定了全国和各地区12种主要污染物的排放总量,其中大气污染物指标包括()。
防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的()验收合格后,该建设项目方可投入生产或者使用。
建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过()年,方决定该项目开工建设的,其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。
随机试题
为了联合起来对付跨国企业,不少工会加入了国际性的工会组织。其中最著名的国际性的工会组织如【】
溃汤性结肠炎的首选药物为()
下列关于输血的各项操作不正确的是
下列哪个器官的梗死灶常为地图形
急性肾小球肾炎的临床表现中,下列哪项是最常见和必不可少的
当法医对王某进行身体检查时,王某表示拒绝,请问此时侦查机关可否对其采取强制检查?如果陈某的辩护人不同意适用简化审理程序,那么人民法院审判陈某是否可以适用此程序?如果陈某不同意适用简化审理程序,人民法院是否可以对被告人刘某适用简化审理程序?
公路工程质量政府监督管理体制和职能的说法,正确的有( )。
材料单价的组成内容主要包括()。
根据《中华人民共和国海关法》的规定,对于那些伪造、变卖、买卖海关单证,与走私人通谋为走私人提供贷款、资金、账号、发票、证明、海关单证者,如果情节较轻尚不构成犯罪的,按规定()。
Everyyearthroughouttheworld【C1】______6,000earthquakesaredetected.Thevastmajorityoftheseare【C2】______toosmallorto
最新回复
(
0
)