某工程，建设单位与施工单位按照有关规定签订了施工合同，经总监理工程师批准的施工总进度计划如图2-4所示(时间单位：月)，各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。施工过程中发生如下事件：事件1：工作C开始后，施工单位向项目监理机构提交了工程变更申

admin2022-03-24 30

问题某工程，建设单位与施工单位按照有关规定签订了施工合同，经总监理工程师批准的施工总进度计划如图2-4所示(时间单位：月)，各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。施工过程中发生如下事件：

事件1：工作C开始后，施工单位向项目监理机构提交了工程变更申请，由于该项工程变更不涉及修改设计图纸，施工单位要求总监理工程师尽快签发工程变更单。
事件2：施工中遭遇不可抗力，导致工作C停工2个月、工作H停工1个月，并造成施工单位20万元的窝工损失，为确保工程按原计划时间完成，产生赶工费15万元。施工单位向项目监理机构提出申请，要求费用补偿35万元，工程延期3个月。
问题：
事件2中，项目监理机构应批准的费用补偿和工程延期分别为多少?说明理由。

选项

答案(1)应批准的费用补偿为15万元。理由：不可抗力造成窝工费用由施工单位承担，不予补偿。建设单位要求赶工而发生的赶工费用由建设单位承担，应予补偿。 (2)不应批准工程延期。理由：工作G停工2个月不影响工期；工作H经赶工已按原计划完成，也不影响工期。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/STq5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

()对于在安装、施工阶段业主方职责的说明是正确的。

()，是指合同债务人与第三人之间达成协议，并经债权人同意，将其义务全部或部分转移给第三人的法律行为。

()，是指受要约人按期发出承诺后，由于外界原因造成的未能按约定期限到达的事实。

()，是指合同当事人一方向另一方提出订立合同的要求，并列明合同的条款，以及限定其在一定期限作出承诺的意思表示。

()，是指合同当事人双方权利和义务共同指向的事物。

合同双方当事人发生争议经仲裁委员会裁决后，如果一方当事人不履行裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼的有关规定向()申请执行。

对合同约定的重要工序，供货方的技术服务人员要对施工情况进行确认和签证，否则采购方不能进行下一道工序。经过确认和签证的工序，若因技术服务人员指导错误发生的问题，由()负责。

能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的是()。

微处理器是将运算器、控制器、高速内部缓存集成在一起的超大规模集成电路芯片，没有它计算机也可以工作。()

心房和心室在心表面的分界结构为()

肺血栓栓塞症的特征是肺炎链球菌肺炎的特征是

不能采用直接显微镜检查的梅毒患者标本是

某城乡结合部房租便宜，吸引了许多外来务工人员，由于生活方式、习惯和语言差异，本地居民和外来务工人员经常产生摩擦和争执，为了让本地居民和外来务工人员融洽相处，社区工作者宜开展的服务是()。

IfIaskyouwhatconstitutes"bad"eating,thekindthatleadstoobesityandavarietyofconnecteddiseases,you’relikelyto

painting本题询问该粉刷工的优点。录音原文中Bunny询问SimonsonPlasterers和H．L．Plastering是否都可以提供粉刷业务，根据下文回复可知虽然粉刷工Harry年龄大，但可以从事小型业务。由此可知H．L．Plastering