首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某机电设备安装公司经邀请招标投标,获得某厂生产线的机电设备安装工程,并与业主签订了施工合同。合同规定工程范围、工期、质量标准、安全环境要求。其中质量标准和要求按部颁标准执行,主要材料如钢材、电缆、∮50以上的管道阀门等由业主提供,安装现场的协调由安装公司负
某机电设备安装公司经邀请招标投标,获得某厂生产线的机电设备安装工程,并与业主签订了施工合同。合同规定工程范围、工期、质量标准、安全环境要求。其中质量标准和要求按部颁标准执行,主要材料如钢材、电缆、∮50以上的管道阀门等由业主提供,安装现场的协调由安装公司负
admin
2015-06-01
17
问题
某机电设备安装公司经邀请招标投标,获得某厂生产线的机电设备安装工程,并与业主签订了施工合同。合同规定工程范围、工期、质量标准、安全环境要求。其中质量标准和要求按部颁标准执行,主要材料如钢材、电缆、∮50以上的管道阀门等由业主提供,安装现场的协调由安装公司负责等。施工过程中发生下列事件:
事件1:由于安装公司任务饱和,人员机具调动不开,仅派十多名现场管理人员组成项目管理班子,把工程分车间分包给四个均有一定经验的施工队伍,且都有营业执照。其中主体部分分包给从本单位辞职的一名项目经理带着当年属于本单位的几名技术骨干组成的一个施工队伍。为保证工程质量,分包合同中把质量标准统一提高到企业内控标准,分包单位提出异议。
事件2:施工现场因道路、场地问题经常发生停工窝工,分包单位找安装公司解决,安装公司回复自行协商解决。
事件3:厂区主电缆未按时到场,拖延工期5天,分包单位找安装公司索赔窝工费用和要求工期顺延,安装公司认为不是自己造成的,让分包单位直接找业主协商。
事件4:分包单位为抢工期,将业主送至现场的电缆和管道阀门未经检查便施工。
事件1中的分包存在哪些问题?
选项
答案
事件1中工程分包存在问题如下: (1)分包队伍尽管有一定经验和营业执照,但案例中并未说明是否具有相应的施工资质。按合同法规定承担工程分包的单位必须具备相应资质。 (2)主体工程不许分包,这是合同法明文规定,而本工程不但把主体工程分包出去,而且是分包给一个连资质都不一定具备的施工队伍,这是绝对不允许的。 (3)工程分包应经业主同意,本案例未体现业主同意与否的内容。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ScWw777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
机电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
背景资料:某拦河闸工程最大过闸流量为520m3/s,工程施工采用一次拦断河床围堰导流,围堰断面和地基情况如下图所示。施工过程中发生如下事件:事件1:依据水利部“关于贯彻落实《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定
背景资料:某项工程项目分解后,根据工作间的逻辑关系绘制的双代号网络计划如下图所示。工程实施到第12天末进行检查时各工作进展如下:A、B、C三项工作已经完成,D与G工作分别已完成5天的工作量,E工作完成了4天的工作量。问题:该网络计划的
机械如在220kV高压线下进行工作或通过时,其最高点与高压线之间的最小垂直距离不得小于()m。
根据《水利水电工程施工质量检测与评定规程》SL176—2007,《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》单元工程质量等级评定标准,其主要包括()个方面,包括水工建筑物、金属结构及启闭机械安装工程和水轮发电机组安装工程等。
按事故的严重程度和影响范围,将水利工程建设质量与安全事故分为()级。
水头在30m左右的倒虹吸管宜采用()。
对机电安装工程而言,电路的( )是最不希望发生的现象。
压力容器补强圈焊缝泄漏检查,可用( )MPa压缩空气进行。
( )适合于中厚板、长焊缝的焊接。
炉窑砌筑时,吊挂拱顶锁砖应遵循()。
随机试题
在直线结构的基础上发展起来的,以集权为主要特征的组织结构是()
某法院决定开庭审理张某贪污案,被告人张某在开庭前突发心脏病死亡。该法院应当如何处理?(2005年试卷2第22题)
(2010年)常温下,在CH3COOH与CH3COONa的混合溶液中,若它们的浓度均为0.1mol/L,测得的pH值为4.75,现将此溶液与等体积的水混合后,溶液的pH值为()。
下列关于菲利普斯曲线的表述错误的是()。
根据《合同法》的规定,下列各项中,属于要约失效的情形有()。
陈强塑造反派始于抗战时期的延安,他受导演王滨之邀出演歌剧《白毛女》中的地主黄世仁。演艺界的人都明白,演反派人物很难成大业扬美名,可陈强却________。自饰演黄世仁后,“坏蛋”形象就与他______,他也演得___________。依次填入画横线部分最恰
有时为了医治一些危重病人,医院允许使用海洛因作为止痛药。其实,这样做是应当禁止的。因为,毒品贩子会通过这种渠道获取海洛因,对社会造成严重危害。以下哪项如果为真,最能削弱上述论证?
A、B、C、D、E五个选项为判断结果,请选择一项符合试题要求的判断。A.条件(1)充分,但条件(2)不充分。B.条件(2)充分,但条件(1)不充分。C.条件(1)和(2)单独都不充分,但条件(1)和(2)联合起来充分。D.条件(1)充分,条件(2)
"Itkeepsyougrounded,putsyouinasituationthatkeepsyououtoftrouble,andputsyouwithagroupthathasthesamemind-
FiveCommonMistakesinConversationandTheirSolutionsI.NotlisteningA.Problem:mostpeopledon’tlisten—waiteagerlyf
最新回复
(
0
)