首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某综合楼工程项目合同价为1750万元,该工程签订的合同为可调值合同。合同开工日期为 2003年3月,合同工期为12个月,每季度结算一次。工程开工日期为2003年4月1日。施工单位2003年第四季度完成产值是710万元。工程人工费、材料费构成比例以及相关季度
某综合楼工程项目合同价为1750万元,该工程签订的合同为可调值合同。合同开工日期为 2003年3月,合同工期为12个月,每季度结算一次。工程开工日期为2003年4月1日。施工单位2003年第四季度完成产值是710万元。工程人工费、材料费构成比例以及相关季度
admin
2009-05-15
56
问题
某综合楼工程项目合同价为1750万元,该工程签订的合同为可调值合同。合同开工日期为 2003年3月,合同工期为12个月,每季度结算一次。工程开工日期为2003年4月1日。施工单位2003年第四季度完成产值是710万元。工程人工费、材料费构成比例以及相关季度造价指数如表3-2示。
在施工过程中,发生如下几项事件:
事件1;2003年4月,在基础开挖过程中,个别部位实际土质与给定地质资料不符,造成施工费用增加2.5万元,相应工序持续时间增加了4天。
事件2;2003年5月施工单位为了保证施工质量,扩大基础底面,开挖量增加导致费用增加3.0万元,相应工序持续时间增加了3天。
事件3:2003年7月份,在主体砌筑工程中,因施工图设计有误,实际工程量增加导致费用增加3.8万元,相应工序持续时间增加了2天。
事件4:2003年8月份,进入雨季施工,恰逢20天大雨,造成停工损失2.5万元,工期增加了4天。
以上事件中,除第四项外,其余工序均未发生在关键线路上,并对总工期无影响。针对上述事件,施工单位提出如下索赔要求:
(1)增加合同工期13天;
(2)增加费用11.8万元。
问题:
1.施工单位对施工过程中发生的以上事件可否索赔?为什么?
2.计算2003年第四季度应确定的工程结算款额。
3.如果在工程保修期间发生了由施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题,业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下,另请其他施工单位维修,所发生的维修费用该如何处理?
选项
答案
1.施工单位对施工过程中发生事件的索赔合理与否的判定如下: 事件1费用索赔成立,工期不予延长。因为业主提供的地质资料与实际情况不符是承包商不可预见的,但该工序未处在关键线路上。 事件2费用索赔不成立,工期索赔不成立,该工作属于承包商采取的质量保证措施。 事件3费用索赔成立,工期不予延长,因为设计方案有误,但该工序未处在关键线路上。 事件4费用索赔不成立,工期可以延长,因为异常的气候条件的变化承包商不应得到费用补偿。 2.2003年四季度监理工程师应批准的结算款额为: 710×(0.15+0.28×116.8÷100.0+0.18×100.6÷100.8+0.13×110.5÷102.0+0.07×95.6÷ 93.6+0.09×98.9+100.2+0.04×93.7÷95.4+0.06×95.5÷93.4)=710×1.0588≈751.75(万元) 3.所发生的维修费应从乙方保修金(或质量保证金、保留金)中扣除。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Sib5777K
本试题收录于:
投资建设项目实施题库投资建设项目管理师分类
0
投资建设项目实施
投资建设项目管理师
相关试题推荐
依照《大气污染防治法》规定,城市饮食服务业的经营者,必须采取措施,()油烟对附近居民的居住环境造成污染
我国《环评法》规定,环境影响评价必须客观、公开、公正,(),为决策提供科学依据。
海洋工程具体包括:()
下列对于水工程移民实行的方针和原则说法正确的是
依据《环评法》,环境影响评价,是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行(),提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施,进行跟踪监测的方法与制度。
下列属于乙级评价机构应具备的条件的是:
下列符合建设项目竣工环境保护验收条件的是
()应当按照《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定,采用便于公众知悉的方式,向公众公开有关环境影响评价的信息。
依据《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》,科学发展观统领环境保护工作的基本原则是()。
随机试题
在某自诉案件的审理程序中,法庭主持双方当事人对一刑事自诉案件进行了调解,双方协商一致达成协议,但当法院向自诉人送达调解书时,自诉人发现调解书中的内容发生了不利于己的重大变化。该自诉人下列何种做法是正确的?()
某生产企业成立以来规模不断扩大,职工人数从建厂初期的100人发展到目前的305人。目前该企业是否需设置独立的人力资源部?
感染HBV后产生的对人体有保护作用的是
可能发生髋关节畸形的疾病是
关于规划的审批管理,下列说法正确的有()。
会计分录“借:库存现金贷:银行存款”应编制的凭证是()
根据我国《担保法》,保证合同无效的情形有()。
用正交表L16(215)直接安排试验时,最多安排()个二水平因子。
根据以下资料,回答106-110题。2008年对主要国家和地区货物进出口贸易逆差额(进口额一出口额)最大的国家(地区)是:
在长度为n的顺序表中查找一个元素,假设需要查找的元素有一半的机会在表中,并且如果元素在表中,则出现在表中每个位置上的可能性是相同的。则在平均情况下需要比较的次数大约为
最新回复
(
0
)