首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 承包人承担某水闸工程施工,编制的施工总进度计划中相关工作如下: ①场内建路;②水闸主体施工;③围堰填筑;④井点降水;⑤材料仓库;⑥基坑开挖;⑦地基处理;⑧办公、生活用房等。监理工程师批准了该施工总进度计划。其中部分工程施工网络进度计划如图1所
【背景资料】 承包人承担某水闸工程施工,编制的施工总进度计划中相关工作如下: ①场内建路;②水闸主体施工;③围堰填筑;④井点降水;⑤材料仓库;⑥基坑开挖;⑦地基处理;⑧办公、生活用房等。监理工程师批准了该施工总进度计划。其中部分工程施工网络进度计划如图1所
admin
2019-04-09
73
问题
【背景资料】
承包人承担某水闸工程施工,编制的施工总进度计划中相关工作如下:
①场内建路;②水闸主体施工;③围堰填筑;④井点降水;⑤材料仓库;⑥基坑开挖;⑦地基处理;⑧办公、生活用房等。监理工程师批准了该施工总进度计划。其中部分工程施工网络进度计划如图1所示(单位:d)。
图1施工网络进度计划图
施工中发生如下事件:事件一:工程初期排水施工中,围堰多处滑坡。承包人采取技术措施后,保证了围堰安全,但造成A工作时间延长5d。
事件二:岸坡开挖过程中,遭遇局部深层淤泥层,该情况在发包人提供的地质资料中未能反映。承包人及时向发包人和监理人进行汇报,并采取措施进行了处理。F工作实际持续时间为40d,承包人以不利物质条件为缘由,提出延长工期和增加费用要求。发包人认为该事件应按不可抗力事件处理,同意延长工期,补偿部分费用。
【问题】
根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版),对事件二中事件性质的界定,你认为是发包人正确,还是承包人正确?说明理由。
选项
答案
承包人正确。 理由:不利物质条件的界定原则:水利水电工程的不利物质条件,指在施工过程中遭遇诸如地下工程开挖中遇到发包人进行的地质勘探工作未能查明的地下溶洞或溶蚀裂隙和坝基河床深层的淤泥层或软弱带等,使施工受阻。 不利物质条件的处理方法:承包人遇到不利物质条件时,应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工,并及时通知监理人。承包人有权要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后,应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上,按照变更的约定办理。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/SpTw777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
根据《水工混凝土工程施工规范》(SDJ207—82),在混凝土施工模板支护中,为保证模板的稳定性,必须设置内部撑杆或外部拉杆的模板是()。
围堰按围堰与水流方面的相对位置可分为横向围堰和()。
根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》(水利部令第14号),水利工程建设项目招标包括()等。
根据《水利工程设计概(估)算编制规定》,施工机械使用费属于()。
建设项目管理“三项”制度中,对“三项”制度的实施最具推动作用的是()。
下列()是确定混凝土拌合设备容量和台数时要考虑的内容。
《水利工程建设安全生产管理规定》规定,()等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。
某一级堤防工程施工过程中,施工单位经监理单位批准后对基础进行了混凝土覆盖。在下一仓浇筑准备时,监理单位对已覆盖的基础质量有疑问,指示施工单位剥离已浇混凝土并重新检验,检测结果表明,基础质量不合格,则该返工处理的施工费用应由()承担,检测费用应由()
根据《防洪法》,防洪区是指洪水泛滥可能淹及的地区,分为()。
随机试题
五味消毒饮的功用是()(2004年第135题)
发展社会主义民主政治,建设社会主义政治文明,是全面建成小康社会的重要目标,是建设中国特色社会主义总体布局的重要组成部分。社会主义民主政治的本质特征是()
下列属于知识技术密集型服务贸易的是()
闻一多属于下列诗歌流派中的()
使用过程中容易产生低血糖不良反应的降糖药是
王某面临多起民事纠纷,拟通过诉讼或仲裁的方式解决,但王某对诉讼和仲裁的作用以及两者相互之间的区别联系等不够了解,遂就有关问题进行咨询。请回答下列问题。下列有关仲裁与民事诉讼两者的关系的表述中哪些是正确的?
某隧道洞内温度变化较大,拱顶下沉采用精密水准仪测量,前视标尺为吊挂在拱顶测点的铟钢挂尺,后视标尺为放置在稳定衬砌上工作基点上的钢钢尺;净空变化(周边收敛)量测采用数显收敛计测量,初次观测拱顶下沉读数,前视为4120.55mm,后视为1079.45mm,收敛
图7—28所示电路中,u=10sin(1000t+30°),如果使用相量法求解图示电路中的电流i,那么,如下步骤中存在错误是()。
下列关于砂浆的拌制及使用,说法有误的一项是( )。
根据《中华人民共和国技术进出口管理条例》规定,下列叙述正确的是()。
最新回复
(
0
)