首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某4层框架结构厂房,建筑面积为5200m2。工程开工前施工图纸齐全,且现场已达“三通一平”标准。建设单位通过邀请招标的方式确定了A公司为施工承包单位,并于2016年1月20日,双方签订了固定总价的施工合同。合同中约定: (1)
【背景资料】 某4层框架结构厂房,建筑面积为5200m2。工程开工前施工图纸齐全,且现场已达“三通一平”标准。建设单位通过邀请招标的方式确定了A公司为施工承包单位,并于2016年1月20日,双方签订了固定总价的施工合同。合同中约定: (1)
admin
2018-03-26
84
问题
【背景资料】
某4层框架结构厂房,建筑面积为5200m
2
。工程开工前施工图纸齐全,且现场已达“三通一平”标准。建设单位通过邀请招标的方式确定了A公司为施工承包单位,并于2016年1月20日,双方签订了固定总价的施工合同。合同中约定:
(1)合同工期为360天,每提前1天奖励3000元,每拖延1天罚款5000元;
(2)A公司不得将工程转包,但允许分包;
(3)该工程质量实行终身保修;
(4)施工单位按监理工程师批准的施工组织设计组织施工,不承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
在施工过程中发生了如下事件:
事件一:建设单位修改工程设计,造成停工待图3天。
事件二:7月份遇到特大暴雨,导致全场性停工10天;8月份又遇到季节性降雨,导致停工3天。
事件三:在竣工验收时监理工程师要求对隐蔽工程进行复验,施工单位拒绝检查,停工2天,后由于复验又造成工期延误6天(复验结果合格)。
最后,施工单位的实际工期为389.天。
【问题】
建设单位与施工单位签订的合同计价方式是否合适?说明理由。
选项
答案
合同计价方式合理;此工程工程量不大,工期较短,技术不复杂,风险不大,业主有详细设计图纸,承包单位能准确计算工程量,可采用固定总价合同。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/StGu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
临时性结构的设计使用年限是()
某多层旅游宾馆外墙玻璃幕墙,每层楼板与幕墙之间的空隙处采用100mm厚岩棉封堵,下面采用1.5mm厚镀锌钢板承托。承托板与幕墙结构之间采用硅酮耐候密封胶密封。岩棉紧贴幕墙玻璃,铺设饱满、密实。幕墙的防雷设施完成后,经电阻测试合格。项目部对防雷设施均来进行隐
某办公大楼由主楼和裙楼两部分组成,平面呈不规则四方形,主楼二十九层,裙楼四层,地下二层,总建筑面积81650m2。该工程5月份完成主体施工,屋面防水施工安排在8月份。屋面防水层由一层聚氨酯防水涂料和一层自粘SBS高分子防水巻材构成。裙楼地下室回填土施工时
建筑工程中,普通螺栓连接钢结构时,其紧固次序应为()。
后张法中预应力筋承受的张拉力是通过()传递给混凝土构件的。
某施工单位对某公寓楼投标中标,建筑面积为4326㎡,与招标人签订了合同。合同工期330日历天,2005年9月1日开工。协议书合同价格为316万元。在专用条款中约定,价格的调整,执行通用条款有关规定;单价调整,执行《建设工程工程量清单计价规范》,工程量清单的
某既有综合楼进行重新装饰装修,该工程共9层,层高3.6m,每层建筑面积1200㎡,施工内容包括:原有装饰装修工程拆除,新建筑地面、抹灰、门窗、吊顶、轻质隔墙、饰面板(砖)、幕墙、涂饰、裱糊与软包、细部工程施工等。该工程墙面抹灰、卫生间墙地面、外窗的建筑做法
关于地下防水层防水混凝土施工技术要求,说法正确的是()
具有可长期使用温度(冷热水管)为80℃,短时最高温度为95℃,安全无毒,耐腐蚀,不结垢,流量大,阻力小,寿命长,柔性好,弯曲后不反弹,安装简单等特点的是()。
随机试题
有关药疹不正确的是
患者,女,56岁。1年前诊断为冠心病,1小时前胸骨后绞痛发作,并伴有胸闷、出冷汗,急查心电图提示窦性心律、ST段下降。住院后,护士在鉴别主、客观资料时,属于客观资料的是
A.阴胜则阳病,阳胜则阴病B.阳胜则热,阴胜则寒C.重寒则热,重热则寒D.阳虚则外寒,阴虚则内热E.阴平阳秘,精神乃治
A.结核病B.急性喉炎C.疟疾D.败血症E.大叶性肺炎弛张热可见于
【2009年真题】在价值工程活动中,首先将产品的各种部件按成本由高到低排列,然后绘制成本累积分配图,最后将成本累积占总成本70%~80%的部件作为价值工程主要研究对象的方法称为()。
根据我国《民事诉讼法》的规定,当事人向人民法院申请保全证据的,不得迟于举证期限届满前()日。
2015年6月30日,甲公司自行研发一项无形资产,满足资本化条件的研发支出80万元,不满足资本化条件的研发支出20万元。2015年7月1日该项无形资产投入使用,预计使用寿命为10年,采用直线法按月摊销。2015年年末甲公司预计该项无形资产的可收回金额为70
企业在估计无形资产使用寿命应考虑的因素有()。
幼儿观察力的发展不表现在()。
最先使用“班级”一词的是()
最新回复
(
0
)