首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某本地传输网工程包括线路和设备两部分。光缆沿线与原有光缆、铁路交越。建设单位和施工单位签订了承包合同,合同工期为16周;交越过路手续和赔补由建设单位负责,钢管、水泥、沙石由施工单位采购。施工单位提交了初步的施工进度网络计划并得到了建设单位的批
背景资料: 某本地传输网工程包括线路和设备两部分。光缆沿线与原有光缆、铁路交越。建设单位和施工单位签订了承包合同,合同工期为16周;交越过路手续和赔补由建设单位负责,钢管、水泥、沙石由施工单位采购。施工单位提交了初步的施工进度网络计划并得到了建设单位的批
admin
2022-10-10
46
问题
背景资料:
某本地传输网工程包括线路和设备两部分。光缆沿线与原有光缆、铁路交越。建设单位和施工单位签订了承包合同,合同工期为16周;交越过路手续和赔补由建设单位负责,钢管、水泥、沙石由施工单位采购。施工单位提交了初步的施工进度网络计划并得到了建设单位的批准,如下图所示(每周按7天计算)。
施工过程发生了下列事件:
事件一:开工后建设单位办理穿越铁路手续时,铁路部门要求另选地点穿越。为此,施工单位配合选址10个工日,人员误工30个工日。根据新的穿越方案,施工单位增加费用5万元,挖沟进度延迟3天。
事件二:钢管到货后,经检验为未镀锌钢管,施工单位进行镀锌处理造成误工20个工日,进度延迟4天。
事件三:在光缆接续时,由于光纤熔接机故障造成误工10个工日,进度延迟5天。
事件四:部分坡坎强度达不到要求,重新加固增加30个工日,增加材料费6000元,进度延迟3天。
事件五:为加快进度,施工单位在系统测试时增加了人员和仪表,使得该工作进度缩短了1周。其余各项工作实际进度和费用与原计划相符。
问题:
施工单位索赔时应向建设单位提交哪些文件?
选项
答案
施工单位向建设单位提供的索赔文件应包括:总述部分、论证部分、索赔报告(其中包括索赔款项及工期的计算)以及索赔款项的计算证据。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/StZw777K
本试题收录于:
通信与广电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
通信与广电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
1.背景某施工单位承担了民用机场场道工程的施工任务,包括土基工程、基层工程、面层工程三部分。在基层工程施工组织设计的编制过程中,项目经理对技术部提出了下列具体要求:(1)该基层工程施工组织设计需要重点考虑的内容包括:1)施工方法和土石方的调配方案;
1.背景某机场工程建设项目,业主与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013—0201)签订了工程施工合同,工程未进行投保。在工程施工过程中,遭受不可抗力级别暴风雨的袭击,造成了相应的损失。施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附索赔有
1.背景某航站楼弱电系统工程项目采用了固定单价施工合同。工程招标文件参考资料中提供的光缆供应商为当地一家公司。但是开工后,经检查该光缆不符合要求,承包商只得从另一家外地企业采购,造成光缆部分成本上升。在一个关键工作面上游发生了几种原因造成的临时停工:5
对助航灯光系统和灯具的基本要求是()。
对于机场道面用水泥混凝土,大多是干硬性混凝土,为了保证其流动性,一般在混凝土搅拌过程中加入()。
1.背景某机场助航灯光变电站工程的土建及电气设备安装工程由A单位总承包,并在施工合同中照明电气设备安装工程中柴油发电机组的安装通过招标另行发包给B设备安装公司,设备由业主选定的供应商负责将设备运至施工现场,具体操作由该公司负责。2.问题A单位是否需
航班动态显示系统显示的信息主要包括()和其他相关信息。
通信局(站)的(),应分别对地加装避雷器。
数字数据传输系统中的复用及交叉连接系统的主要功能有()。
相对于频分复用传输系统,时分复用传输系统的优点有()。
随机试题
如何理解巫术活动是原始审美发生中最重要的一种中介因素?
便利型流通企业的商圈较小,其最大的特点是经营中所提供的()
2007年2月,甲乙丙丁戊五人共同出资设立北陵贸易有限责任公司(简称北陵公司)。公司章程规定:公司注册资本500万元;持股比例各20%;甲、乙各以100万元现金出资,丙以私有房屋出资,丁以专利权出资,戊以设备出资,各折价100万元;甲任董事长兼总经理,负责
[2010年,第119题]按照《建设工程质量管理条例》的规定,施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样时应当()。
先贤苏格拉底有句名言“知识即美德”,后人对此提出质疑:道德可教吗?请以“道德是否可教”为话题进行写作。要求:条理清晰,语言流畅,文体不限,诗歌除外。800字以上。
古希腊的音乐是以诗与乐,或诗、乐、舞三位一体为主的音乐艺术,其中诗的地位在乐之上,曲调和节奏都受歌词抑扬顿挫的影响。()
教育的目的是衡量和评价教育实施效果的根本依据和标准。()(2016.广东)
给付之诉是指对被告享有给付请求权的原告要求人民法院判令被告向自己履行一定给付义务的民事诉讼请求。确认之诉是指原告要求法院确认其所主张的法律关系存在或不存在的民事诉讼请求。确认之诉与给付之诉的区别在于:当事人只要求人民法院确认当事人之间发生争议法律关系的存在
何老师担任班主任的班级里,学生普遍推卸责任和容易激怒。何老师与学生的师生关系类型属于
A、Youcantakeataxi.B、I’llflytoNewYorknextweek.C、It’sabouttwentymiles.D、It’sonlysixhundredyuan.C
最新回复
(
0
)