首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某高速公路大桥,合同约定按实际完成工程量以合同清单单价进行结算。合同约定每拖延工期一天,交纳违约金1万元,反之奖励1万元。在该桥3号墩桩基钻孔(关键工作面)过程中多次遇到设计中未标示的溶洞和裂隙,导致多次塌孔、漏浆,成孔较计划推迟30天完成,并因处理塌孔、
某高速公路大桥,合同约定按实际完成工程量以合同清单单价进行结算。合同约定每拖延工期一天,交纳违约金1万元,反之奖励1万元。在该桥3号墩桩基钻孔(关键工作面)过程中多次遇到设计中未标示的溶洞和裂隙,导致多次塌孔、漏浆,成孔较计划推迟30天完成,并因处理塌孔、
admin
2022-03-24
31
问题
某高速公路大桥,合同约定按实际完成工程量以合同清单单价进行结算。合同约定每拖延工期一天,交纳违约金1万元,反之奖励1万元。在该桥3号墩桩基钻孔(关键工作面)过程中多次遇到设计中未标示的溶洞和裂隙,导致多次塌孔、漏浆,成孔较计划推迟30天完成,并因处理塌孔、漏浆增加费用5万元。完成桩基施工后,经检测发现其中一根桩存在严重缺陷,经设计单位验算,需补桩一根,同时加大承台。业主根据设计单位提供的变更施工图通过监理工程师向承包人提出变更要求。此项变更增加一根钻孔灌注桩,按合同单价计算金额为18万元,钢筋混凝土承台体积增加,按合同单价计算金额为3万元,并因此在关键的工作面上再延误20天,现浇箱梁推迟开工50天。此时监理工程师下达指令,要求承包人调整计划,确保按合同工期交工。因工期紧迫,不得不安排冬季施工(原计划冬季不进行施工),增加冬季施工措施费60万元。同时为了方便支架搭设,承包人将桥下一灌溉渠拆除,箱梁施工完成后又进行了恢复。因冬季施工工效较低,养护时间延长,经过努力最终工程完成时间仍超出合同约定时间10天。
问题:
(1)监理工程师下达要求调整施工计划的指令后,承包人立即上报了调整后的施工计划,获得监理工程师批准后,承包人随即上报了索赔报告,要求增加冬季施工措施费60万元,理由是因为无法预知的地质情况影响工期。
(2)完工后承包人又以工期提前20天为由要求给予奖励20万元。
指出上述两项要求应当如何处理?
选项
答案
(1)监理工程师下达要求调整施工计划的指令是由于出现承包人无法预见的地质情况造成的,但承包人已获得工期索赔和损失补偿(问题1答案所述),因此为挽回工期损失而增加的措施费用不能获得支持。 (2)实际工期较合同工期仅延长了10天,扣除批准的工期索赔30天后实际上提前了20天完成。因此应予奖励20万元。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/THq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
当事人申请撤销裁决的,应自收到裁决书之日起()个月内提出。
一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元,合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错,但甲方是主要过错方,应承担75%的过错责任。则损失的承担应为()。
下列各项中,承担违约责任的主要方式是()。
甲公司通过资产重组被另一较大的乙公司兼并后,法定代表人易人。由于经营方针改变,乙公司不愿履行甲公司法定代表人签订的供货合同的义务,此时合同应()。
某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人,按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间,受要约人是在要求的时间内投邮,由于邮局错递而延误了到达时间。对此情况,该承诺文件应()。
当法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时,()日合同成立。
若承包人送的报告自送达之日起()天内,工程师未予答复的,视为变更款报告已被确认。
投标文件所附的合同文本及其他技术商务文件一般在投标阶段都已经多次研究,双方都比较熟悉,而合同补遗则是在合同谈判后根据谈判结果形成的,而且按惯例合同补遗()合同其他文件,因此双方对合同补遗的起草、定稿都相当重视。
在合同谈判阶段双方谈判的结果一般以“合同补遗”的形式,有时也以()形式,形成书面文件。
作为评审标书优劣的方法中,评标价法是以()为准。
随机试题
Thispartistotestyourabilitytodopracticalwriting.Youarerequiredtowritealetteraccordingtothefollowinginforma
小儿肠套叠的诊断依据
紫草中羟基萘醌总色素含量测定采用()
单位内部会计监督的对象是单位的经济活动。()
基金管理人、基金托管人不参与基金收益分配。()
人身保险合同订立后,因投保人丧失对被保险人的保险利益,当事人主张保险合同无效的,人民法院应予支持。()
根据我国宪法规定,公民获得物质帮助权的条件不包括哪种情形?
下列选项中,不属于债务特征的是()。
微分方程y"一3y’+2y=2ex满足=1的特解为__________.
交易对象为标准化合同的交易方式有()。
最新回复
(
0
)