首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工业项目,业主采用工程量清单招标方式确定了承包商,并与承包商按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工合同。施工合同约定:项目生产设备由业主购买;开工日期为6月1日,合同工期为120天;工期每提前(或拖后)1天,奖励(或罚款)1万元(含规费、税金
某工业项目,业主采用工程量清单招标方式确定了承包商,并与承包商按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工合同。施工合同约定:项目生产设备由业主购买;开工日期为6月1日,合同工期为120天;工期每提前(或拖后)1天,奖励(或罚款)1万元(含规费、税金
admin
2019-03-27
47
问题
某工业项目,业主采用工程量清单招标方式确定了承包商,并与承包商按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工合同。施工合同约定:项目生产设备由业主购买;开工日期为6月1日,合同工期为120天;工期每提前(或拖后)1天,奖励(或罚款)1万元(含规费、税金)。
工程项目开工前,承包商编制了施工总进度计划,如图4-1所示(时间单位:天),并得到监理人的批准。
工程项目施工过程中,发生了如下事件。
事件1:厂房基础施工时,地基局部存在软弱土层,因等待地基处理方案导致承包商窝工60个工日、机械闲置4个台班(台班费为1200元/台班,台班折旧费为700元/台班);地基处理产生工料机费用6000元;基础工程量增加50m
3
(综合单价:420元/m
3
)。共造成厂房基础作业时间延长6天。
事件2:7月10日~7月11日,用于主体结构的施工机械出现故障;7月12日~7月13日该地区供电全面中断。施工机械故障和供电中断导致主体结构工程停工4天、30名工人窝工4天,一台租赁机械闲置4天(每天1个台班,机械租赁费1500元/天),其他作业未受到影响。
事件3:在装饰装修和设备安装施工过程中,因遭遇台风侵袭,导致进场的部分生产设备和承包商采购尚未安装的门窗损坏,承包商窝工36个工日。业主调换生产设备费用为1.8万元,承包商重新购置门窗的费用为7000元,作业时间均延长2天。
事件4:鉴于工期拖延较多,征得监理人同意后,承包商在设备安装作业完成后将收尾工程提前,与装饰装修作业搭接5天,并采取加快施工措施使收尾工作作业时间缩短2天,发生赶工措施费用8000元。
问题:
分别说明承包商能否就上述事件1~事件4向业主提出工期和(或)费用索赔,并说明理由。
选项
答案
承包商能否就上述事件1~4向业主提出工期和(或)费用索赔及理由。 事件1:能够提出工期和费用索赔。 理由:厂房基础为关键工序(或关键工作),地基存在局部软弱土层属于业主应承担的风险。 事件2:不能就施工机械故障提出工期和费用索赔。 理由:机械故障属于承包商应承担的风险;但能够就供电中断提出工期和费用索赔,因为主体结构为关键工序(或关键工作),供电中断在8小时以上,属于业主应承担的风险。 事件3:能够就装饰装修和设备安装工程损失提出工期和费用索赔。 理由:遭遇台风侵袭属于不可抗力,门窗重新购置费用和设备调换费用应由业主承担,装饰装修工程为关键工序(或关键工作)。 事件4:不能提出工期和费用索赔。 理由:通过加快施工使工期缩短,应按工期奖(罚)处理。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/TN75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
工程咨询公司服务对象中的贷款方主要包括()。
在设计阶段,监理单位设计进度控制的主要任务有( )。
监理工程师应明确施工现场安全由( )负责。
决定建设工程价值和使用价值的主要阶段是( )。
在《建设工程监理规范(GB50319--2000)中的建设工程监理表格体系包括3类表式,其中B类表为( )。
建设工程监理实施的原则包括( )。
建设工程监理的科学性表现为( )等方面。
风险管理目标的确定要满足( )基本要求。
《建设工程质量管理条例》规定,施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在()监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
在施工实施期,下列( )不属于收集建筑材料必须项目的有关信息。
随机试题
A.正极置于左腋前线、平第5肋间处,负极置于右锁骨下窝中1/3处B.正极置于胸骨右缘第4肋间,负极置于左锁骨下窝中1/3处C.正极置于左腋前线肋缘,负极置于左锁骨下窝内1/3处D.正极置于V2或V3的位置,负极置于右锁骨下窝中1/3处E.正极置于左
血中睾酮水平相对恒定的维持主要依靠
女性患者,58岁,慢性肾小球肾炎病史23年,1年前出现颜面部水肿,尿蛋白。查体:血压180/100mmHg,贫血貌。该患者水肿产生的原因为
男,7岁。右下后牙痛1周,脸肿3天,检查:大面积龋坏,Ⅱ度松动,扣疼(++),龈颊沟变浅,扪及波动感,扪痛(+),近中颌面深龋洞,探诊(-),温度测试同对照牙。X线显示:根分叉大面积低密度影,远中吸收2/3,恒牙胚牙囊不连续,上方骨板模糊不清,龋近髓,骨硬
建筑墙体、屋面的保温工程施工时,监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取()等形式实施监理。
2007年7月30日,人民法院受理了甲公司的破产申请,并同时指定了管理人。管理人接管甲公司后,在清理其债权债务过程中,有如下事项:(1)2006年4月,甲公司向乙公司采购原材料而欠乙公司80万元货款未付。2007年3月;甲、乙双方签订一份还款协议
税务机关针对纳税人的不同情况可以采取不同的税款征收方式。根据税收法律制度的规定,对于纳税人财务制度不健全,生产经营不固定,零星分散的,适用的税款征收方式是()。
电子政务的应用模式不包括
Ireland______beautifulbeaches,greatrestaurantsandfriendlylocals.
Fromtheinventionofthefirststonetoolstotoday’scomplexcomputers,manhas【B1】______thepowertochangetheworldaround
最新回复
(
0
)