首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某土方开挖工程,合同约定工期12日历天(6月1日~12日)。承包方按约定日期开工后第二天因挖土机械故障停工1天,导致窝工15工日;6月4日遇百年一遇特大暴雨延误2天,在此期间现场排水用工10工日,按工程师指令修复发包方相关设施用工20工日;6月7日因发现局
某土方开挖工程,合同约定工期12日历天(6月1日~12日)。承包方按约定日期开工后第二天因挖土机械故障停工1天,导致窝工15工日;6月4日遇百年一遇特大暴雨延误2天,在此期间现场排水用工10工日,按工程师指令修复发包方相关设施用工20工日;6月7日因发现局
admin
2018-05-25
30
问题
某土方开挖工程,合同约定工期12日历天(6月1日~12日)。承包方按约定日期开工后第二天因挖土机械故障停工1天,导致窝工15工日;6月4日遇百年一遇特大暴雨延误2天,在此期间现场排水用工10工日,按工程师指令修复发包方相关设施用工20工日;6月7日因发现局部区域有未预见软土层,按工程师指令停工进行地质复查,影响工期1天,配合用工10工日;6月8日按工程师指令局部挖土加深,增加工程量500m
3
。工程至6月15日完工。6月16日承包方向工程师提交了索赔意向通知。该工程中构成工期索赔的事项有( )。
选项
A、因挖土机械故障停工
B、因百年一遇特大暴雨延误
C、修复发包方相关设施
D、停工进行地质复查
E、局部挖土加深增加工程量
答案
B,D,E
解析
选项A是承包商原因引起的工期延误,不能索赔;BDE都是非承包商原因引起的延误,可以索赔;C不影响工期。所以B、D、E正确。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/TUWu777K
本试题收录于:
建设工程项目管理题库一级建造师分类
0
建设工程项目管理
一级建造师
相关试题推荐
关于FIDIC施工合同条件中采用DAB(争端裁决委员会)方式解决争议的说法,正确的是()。
依据项目结构图对项目结构的每一层的每一个组成部分进行编码的是()。
在建设工程项目进度计划系统中,业主方、设计方、施工和设备安装方与()等的进度计划编制和调整时,必须注意其相互间的联系和协调。
在施工期间,承包商可能遇到不可预见的地下岩石,导致工期拖延,这类风险应由()承担。
在建设工程项目开工前,建设工程质量监督机构进行监督检查的具体内容包括()。
由于承包商原因引起的延误一般是由于其管理不善所引起的,比如计划不周密、组织不力、指挥不当等,但不包括()现象。
施工方案质量控制的内容包括()。
建设工程施工合同交底是指()进行交底。
设计方的项目管理工作主要在建设工程项目设计阶段进行,但也会涉及()等阶段。
工程设计行业资质等级符合由高到低排列顺序的是()。
随机试题
患者,男性,50岁。高血压病史15年.未坚持服药。2小时前因情绪激动突然意识不清,双侧瞳孔不等大。应首先考虑的是()
“他从什么地方来啊?”中的“啊”应读()。
我国公司法规定,总经理行使的主要职权有
腹部闭合性损伤的常见原因中,下列哪项是错误的
吊装方案编制的主要依据有()。
行政法规的制定部门是()。
"Opinion"isawordthatisusedcarelesslytoday.Itisusedtorefertomattersoftaste,belief,andjudgment.Thiscasualus
设函数f(x)连续,且f’(0)>0,则存在δ>0,使得()
下列反常积分发散的是
Twoofthemostcommonrumorsaboutimmigrantfamiliesarethattheydon’treallywanttobecomeAmericanandthatthey’readra
最新回复
(
0
)