首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景 某电信工程局(乙方)于某年4月20日与一电信公司(甲方)签订了通信管道土方挖掘合同,管道全长2km,其中挖掘土方4500m3(5元/m2)。假设采用机械施工,机械租赁费用为450元/台班,技术工人费为24元/工日,现场管理费率为40%,甲、乙双方合同
背景 某电信工程局(乙方)于某年4月20日与一电信公司(甲方)签订了通信管道土方挖掘合同,管道全长2km,其中挖掘土方4500m3(5元/m2)。假设采用机械施工,机械租赁费用为450元/台班,技术工人费为24元/工日,现场管理费率为40%,甲、乙双方合同
admin
2013-09-30
93
问题
背景
某电信工程局(乙方)于某年4月20日与一电信公司(甲方)签订了通信管道土方挖掘合同,管道全长2km,其中挖掘土方4500m
3
(5元/m
2
)。假设采用机械施工,机械租赁费用为450元/台班,技术工人费为24元/工日,现场管理费率为40%,甲、乙双方合同约定5月11日开工,5月20日完工,在实际施工过程中发生了以下几项事件:
事件一:因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成窝工10个工日;
事件二:施工过程中,因土质问题,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质复查,配合用工为15个工日。
事件三:5月19日,接到监理工程师5月20日复工令,同时提出管道沟深度加深,因此需增加开挖土方量900m
3
。
事件四:5月20日至22日,因下大暴雨,迫使开挖暂停,造成人员窝工10个工日、机械窝工3个台班。
事件五:5月23日永久性道路被冲坏,应业主要求修复用了30个工日,5月24日恢复正常挖掘工作,最终于5月30日完成。
回答下列问题:
上述事件中,哪些乙方可以向甲方要求索赔,哪些不可以?简要说明理由。
选项
答案
能不能索赔的关键在于分清责任,属于甲方责任的,可以索赔,而由于乙方自身的原因造成延误的,不能索赔。参考答案如下:事件一:不能提出索赔,因为租赁的挖掘机大修延误开工属于承包商(乙方)的责任;事件二:可以提出索赔,因为地质条件的变化属于业主(甲方)应该承担的责任;事件三:可以提出索赔,因为协调设计的变更属于业主(甲方)的责任;事件四:可以提出索赔,因为天气(大暴雨)属不可抗力,工期顺延;事件五:可以提出索赔,因为协调修复被冲坏的永久性道路属于业主(甲方)的责任。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Teaw777K
本试题收录于:
通信与广电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
通信与广电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
某施工单位承建一重力式码头工程,合同签订后,该单位马上组建了项目经理部。由于时间紧迫,项目部人员较少,工作忙,项目经理指派项目部工程技术部副经理编写施工组织设计,要求务必在一周内完成并送上级审批。工程技术部副经理如期完成了编制任务并送上级审批。该
8月下旬,在华东沿海组织航道施工的某项目部,从中央气象台获得台风消息。就防台工作,项目经理布置如下:安排人员去当地海事部门了解避风锚地;安排人员到工地船舶进行安全检查。反馈消息:避风锚地距施工区30海里;安全检查中发现有的船舶缺堵漏材料,有的船舶缺少备用拖
某炸礁工程,签订施工合同后项目部组织了相应的耙吸船、炸礁船、抓斗船等进场施工,发现该施工河段属于2个海事局共同管辖,在办理了各种相应的手续后,于合同规定日期正常开工。在节日的安全大检查中,发现了如下一些问题:(1)项目部尚未有制订防护性安全技术措
关于耙吸挖泥船吹填施工的说法,错误的是()。
某施工单位要配制设计强度等级为C30的混凝土,已知其工地实际统计的混凝土立方体抗压强度标准差为2.6MPa,则该混凝土施工配制强度的计算值为()MPa。
某水运施工企业应邀参加某感潮河段航道整治大型护岸工程的施工投标,为了既不影响中标,又能在中标后取得较好的效益,经研究决定采取不平衡报价法对原估价作出适当的调整,具体数字见下表(单位:万元)。问题:该承包商所运用的不平衡报价法是否恰当?
申请从事()项目施工作业的施工作业者应于开始施工作业次日20d前向海事局提出书面申请。
违反海上航行警告和航行通告规定,造成海上交通事故,构成犯罪的,依法追究()责任。
下图所示为某大地测量所测得地形图的一部分,根据这张图回答下列问题:该图所示局部地形有哪些基本特点?
1.背景某施工项目经理部在某航站楼综合布线系统工程施工时,发现某月的实际成本降低额比目标成本增加了,降低成本目标与实际成本对比资料以及成本降低率如下表所示。2.问题试说明施工成本分析方法有哪些?说明差额分析法的基本原理。
随机试题
治疗白细胞减少症外感温热证,应首选的方剂是()
制定护理计划中错误的内容是()
如果拆迁当事人对裁决不服,可以在接到裁决书之日起三个月内向人民法院起诉。()
某煤矿发生透水事故,当场死亡5人,主管安全的副总经理李某未向有关部门报告,贻误了事故抢险救援的时机,又导致3人死亡。依据《刑法》及相关规定,对李某的刑事处罚,下列说法正确的是()
商业助学贷款的签约流程是()。
某企业生产甲、乙、丙、丁四种产品,各种产品在车床组的台时定额分别为85台时、60台时、40台时、110台时;车床组共有车床20台。一年的有效工作时间为2800小时;计划甲、乙、丙、丁四种产品年产量为300台、170台、120台、135台。根据以上
导游人员在处理旅游事故时,应本着及时、积极、主动的态度,遵循()进行处理。
雅尔塔体系的实质是()。
从职工表(姓名、性别、出生日期)查询所有目前年龄在35岁以上(不含35岁)的职工信息,正确的命令是
ToughLawsonPaperAlarmingnewfiguresshowthatthedestructionoftheAmazon(亚马逊河)rainforesttheworld’sbiggesttropic
最新回复
(
0
)