首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程建设项目,网络计划如图5—1,网络计划的计划工期为84天。 在施工过程中,由于业主直接原因、不可抗力因素和施工单位原因,对各项工作的持续时间产生一定的影响,其结果如表5—1(正数为延长工作天数,负数为缩短工作天数),由于工作的持续时间的变化,网
某工程建设项目,网络计划如图5—1,网络计划的计划工期为84天。 在施工过程中,由于业主直接原因、不可抗力因素和施工单位原因,对各项工作的持续时间产生一定的影响,其结果如表5—1(正数为延长工作天数,负数为缩短工作天数),由于工作的持续时间的变化,网
admin
2014-04-19
38
问题
某工程建设项目,网络计划如图5—1,网络计划的计划工期为84天。
在施工过程中,由于业主直接原因、不可抗力因素和施工单位原因,对各项工作的持续时间产生一定的影响,其结果如表5—1(正数为延长工作天数,负数为缩短工作天数),由于工作的持续时间的变化,网络计划的实际工期为89天,如图5—2。
监理工程师应签证索赔金额多少为合理?
选项
答案
只考虑因业主直接原因所造成的经济损失部分: 800+600+2×500+3×800+3×500=6300(元)。
解析
本题主要考查建设工程施工索赔。不可抗力导致的费用损失各自的损失各自承担,所以这里的费用索赔只需要索赔因业主原因导致的费用增加即可。补偿来源分别为:B的1天延期800元,C的一天延期600元,D的2天延期2×500元,F的3天延期3×800元,H的3天延期3×500元。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Toq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
当事人对合同变更的内容约定不明确的,()。
不安抗辩权是指按照合同规定()享有的中止履行义务的权利。
甲乙约定,甲的儿子考上大学后,则将甲儿子现在住的房间租给乙住,则此合同属于()。
甲与乙订立一买卖合同,甲又与丙订立一保证合同,约定丙对乙履行债务承担连带保证责任,下列表述正确的是()。
若承包商未能在要求的2l天内进行竣工试验,而雇主人员着手自行实施试验,那么()。
下列属于合同文件中一般包括的内容有()。
“不可抗力”是指某种特殊事件或者情况,其构成条件包括()。
采用招投标方式确定设备委托监理关系的,其合同文件包括()。
交钥匙工程合同承包人工作包括()。
()是指承包人之间签订的合同,实际上是一种承包权的转让,即中标单位将与发包人签订的合同所规定的权利、义务和风险转由其他承包人来承担。根据我国法律规定,禁止承包人转包工程,因此,承包人不得签订转包合同。
随机试题
通道的作用是什么?按信息交换方式它可分为哪几类?
园林艺术:北京颐和园
大型药品批发和零售连锁企业的仓库面积不应小于中型药品批发和零售连锁企业的仓库面积不应小于
以下哪些情形属于法院再审时,应裁定将生效判决发回作出生效判决的法院重新审理的?()
随沥青含量增加,沥青混合料试件的毛体积密度将()。
20×2年3月,某国有企业的会计工作发生以下情况:(1)厂长李某将朋友的女儿张某调入该厂会计科担任出纳,兼管稽核、会计档案保管工作。张某没有会计从业资格证书。(2)该厂档案科销毁会计档案(会计档案中有一些是保管期满但未结清的债权债务原始凭证),准备按规
进货渠道对货品的质量和价格都起着决定性的影响。商业银行分析客户的进货渠道可以从()来考虑。
社会主义法治理念的主要方面是()。
软件产品的质量测量是软件开发和交付过程中的重要环节,通过测量代码执行时的行为来判断软件质量属于软件测度的(55),而对中间产品的静态测度属于软件测度的(56)。(55)
在窗体中添加一个名称为Command1的命令按钮,然后编写如下事件代码:PrivateSubCommand1_Click()A=75IfA>60ThenI=1IfA>70ThenI=2IfA>80ThenI=3IfA>90Th
最新回复
(
0
)