某城市道路的主要工序如下表：施工中发生了如下事件：事件一：由于施工单位设备故障，导致C工作中断4天。事件二：由于百年一遇的冰雪灾害，导致D工作晚开工15天。事件三：由于图纸晚到，导致E工作停工10天。针对上述事件中的暂停施工，施工单位在

admin2011-01-15 37

问题某城市道路的主要工序如下表：

施工中发生了如下事件：
事件一：由于施工单位设备故障，导致C工作中断4天。
事件二：由于百年一遇的冰雪灾害，导致D工作晚开工15天。
事件三：由于图纸晚到，导致E工作停工10天。
针对上述事件中的暂停施工，施工单位在合同规定时间内向监理提出了延期申请和费用索赔的要求。合同约定，成本损失费为人民币1.5万元/天，利润损失费为人民币0.2万元／天。
排水管道完成后施工单位及时进行了闭水试验，项目部制定的试验要求如下：
1)闭水试验在管道回填前进行，以便及时检查渗漏和处理；
2)闭水试验在管道灌满水后12h后再进行；
3)闭水试验的水位，试验段上游设计水头不超过管顶内壁时，试验水头为试验段上游管道内顶以上5m；超过管顶内壁时，试验水头以试验段设计水头加2m计；计算出的试验水头小于10m，但已超过上游检查井井口时，闭水试验水位可至井口为止。
4)对渗水量的测定时间不少于60min。
问题：
针对背景中的网络计划，分别分析C、D、E工作工期索赔和费用索赔的合理性。

选项

答案分别如下： 1)工作C工作工期和费用索赔不合理。施工单位设备故障是施工单位自身的原因造成的,这是施工单位的责任。 2)百年一遇的冰雪灾害属于不可抗力，费用不能索赔。工期方面：D工作晚开工15天。但D的总时差是20天，耽误了15天，不影响总工期，因此不能索赔工期。 3)图纸晚到是由于业主的原因造成的,属于业主的责任。费用可以索赔。E工作总时差是10天，耽误了10天，不影响总工期，不能索赔工期。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/TrDw777K

本试题收录于：市政公用工程管理与实务题库二级建造师分类

市政公用工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

市政公用工程管理与实务

二级建造师

汽轮发电机系统设备主要包括()。

对焊接及试验结果进行综合评定的人员是()。

在专业工程设备的分类中，下列中不属于换热设备的是()

根据_________和实际使用情况，合理安排好每种计量器具的检定周期()

桅杆的使用长度对中心线偏差不应大于长度的()。

汽轮机按热力特性可以分为()。

纯铝的主要特性有()。

传统上使用最多的非关税壁垒是_、_。

具有疏散风热，透疹利咽功效的药物

某法院接到报案电话，张某称自己的人身安全正受到威胁，则人民法院应当如何处理?()

在国际上民用建筑项目工程总承包的招标多数采用(　　)的方式。

编制利润表的主要依据是（）。

藏传佛教格鲁派的创立者是()。

下列行为中，不属于具体行政行为的是()。

Itwasverykind______helpmewhenIwasinneed.

市政公用工程管理与实务

二级建造师

汽轮发电机系统设备主要包括()。

对焊接及试验结果进行综合评定的人员是()。

在专业工程设备的分类中，下列中不属于换热设备的是()

根据_________和实际使用情况，合理安排好每种计量器具的检定周期()

桅杆的使用长度对中心线偏差不应大于长度的()。

汽轮机按热力特性可以分为()。

纯铝的主要特性有()。

传统上使用最多的非关税壁垒是_______、_______。

具有疏散风热，透疹利咽功效的药物

某法院接到报案电话，张某称自己的人身安全正受到威胁，则人民法院应当如何处理?()

在国际上民用建筑项目工程总承包的招标多数采用( )的方式。

编制利润表的主要依据是（）。

藏传佛教格鲁派的创立者是()。

下列行为中，不属于具体行政行为的是()。

Itwasverykind______helpmewhenIwasinneed.

传统上使用最多的非关税壁垒是_、_。

在国际上民用建筑项目工程总承包的招标多数采用(　　)的方式。