某承包人在进行柱基础填埋前48小时电话通知工程师准备验收，临近验收时，工程师有事无法参加验收，便派人通知承包人延期验收。第4天，承包人为了不影响施工进度，自行对柱基础进行了验收，并作了记录。此后承包人开始继续施工，并向发包人提出工程延期2天、承担停工费用损

admin2013-01-25 35

问题某承包人在进行柱基础填埋前48小时电话通知工程师准备验收，临近验收时，工程师有事无法参加验收，便派人通知承包人延期验收。第4天，承包人为了不影响施工进度，自行对柱基础进行了验收，并作了记录。此后承包人开始继续施工，并向发包人提出工程延期2天、承担停工费用损失的要求。工程师不承认此次验收记录，工程师在承包人填埋后提出要进行重新检验，对此承包人予以拒绝。【2008年真题】
根据题意，回答下列问题：
下列关于该停工费用损失的表述中，正确的为( )。

选项 A、停工费用损失是因工程师未参加验收所致，索赔成立
B、停工费用损失应由工程师承担
C、重新检验后，不论检验合格与否，索赔都成立
D、重新检验后，若检验合格，索赔成立，发包人应给予补偿

答案D

解析根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，重新检验后，若检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。若检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Tz5M777K

本试题收录于：建筑经济专业知识与实务题库中级经济师分类

建筑经济专业知识与实务

中级经济师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑经济专业知识与实务

中级经济师

下列破产财产的分配顺序正确的是()。

下列属于非法人组织的是()。

以下不属于商业银行内部控制的目标的是()。

根据借贷记账法的要求，利润的减少应当记在()。

下列不属于我国货币市场组成部分的是()。

提起票据的公示催告程序，应当向()的基层人民法院申请。

依据我国的统计口径，我国经济中的消费需求包括（）。

下列工程索赔事项中，属于承包人可提出利润索赔的有()。

某建筑公司投保了建筑职工意外伤害保险。该险种承保的范围包括()。

1962年初，中共中央为总结经验教训、明确工作方向召开的会议是()。

运营隧道结构检查时，土建结构中衬砌分项的权重为()。

对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的，应是下列哪一个机构和部门?()

经营者应当向消费者提供有关商品或服务的真实信息，不得作()。

按照法律位阶从高到低的顺序排列的是()。

请认真阅读下列材料，并按要求作答。动物的脸动物的脸非常生动，富有个性。画家黄永玉画的猫头鹰就抓住了它的特点，突出了它一张一闭的大眼睛和两道长长的眉毛，让我们

(2015年真题)甲秘密窃取他人持有的枪支，该行为同时符合盗窃罪和盗窃枪支罪的犯罪构成。按照我国刑法理论，这种情形属于()。

(06年)设数列{xn}满足0＜x1＜π，xn+1=sinxn(n=1，2，…)．(I)证明存在，并求该极限；(Ⅱ)计算

执行语句“Value=10Mod3”后，返回的值是()。

books定位句为“However，therewasalargeitemofantiquefurnitureandabagfilledwithfirsteditionbooks．”。本题的定位词在听力原文中原词重现比较好捕捉到