【2012改编】某工业项目，业主采用工程量清单招标方式确定了承包商，并与承包商按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工合同。合同约定：项目生产设备由业主购买；开工日期为6月1日，合同工期为120天；工期每提前(或拖后)1天，奖励(或罚款)1万元(

admin2019-03-27 40

问题【2012改编】某工业项目，业主采用工程量清单招标方式确定了承包商，并与承包商按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工合同。合同约定：项目生产设备由业主购买；开工日期为6月1日，合同工期为120天；工期每提前(或拖后)1天，奖励(或罚款)1万元(含规费、税金)。
工程项目开工前，承包商编制了施工总进度计划，如图4．1所示(时间单位：天)

工程项目施工过程中，发生了如下事件：
事件1：厂房基础施工时，地基局部存在软弱土层，因等待地基处理方案导致承包商窝工60个工日、施工机械设备闲置4个台班(机械台班费为1200元／台班，机械台班折旧费为700元／台班)，地基处理投入工料机费用6000元，基础工程量增加50m³(综合单价420元／m³)。共造成厂房基础作业时间延长6天。
事件2：7月10、11日，用于主体结构的施工机械出现故障，7月12、13日该地区供电全面中断。施工机械故障和供电中断导致主体结构工程停工4天、30名工人误工4天，一台租赁机械闲置4天(每天1个台班，机械租赁费1500元／天)，其他作业未受到影响。
事件3：在装饰装修和设备安装施工过程中，因遭遇台风侵袭，导致进场的部分生产设备和承包商采购尚未安装的门窗损坏，承包商窝工36个工日。业主调换生产设备费用为1．8万元，承包商重新购置门窗的费用为7000元，作业时间均延长2天。
事件4：鉴于工期拖延较多，征得监理人同意后，承包商在设备安装作业完成后将收尾工程提前，与装饰装修作业搭接5天，并采取加快施工措施使收尾工作时间缩短2天，发生赶工措施费用8000元。
问题：
分别说明承包商能否就上述事件1～4向业主提出工期和(或)费用索赔?说明理由。

选项

答案(1)事件1：能够提出工期和费用索赔。理由：存在软弱土层是业主应承担的风险事件，并且厂房基础是关键工作。 (2)事件2： ①“7月10、11日”不能提出工期和费用索赔。理由：施工机械出现故障是施工单位应承担的责任事件。 ②“7月12、13日”能够提出工期和费用索赔。理由：供电全面中断是业主应承担的风险事件，且主体结构是关键工作。 (3)事件3：可以提出工期索赔和重新购置门窗的费用索赔，但不能提出窝工的费用索赔。理由：台风侵袭属于不可抗力事件，根据风险分担的原则，工期损失和材料设备损失是业主应承担的风险责任，并且装饰装修工程是关键工作，但人员窝工费是施工单位应承担的风险责任。 (4)事件4：不能提出工期和费用索赔。理由：采取搭接施工和加快施工的措施是为了获得工期提前奖或避免拖期罚款。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/U375777K

本试题收录于：建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类

建设工程造价案例分析

一级造价工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程造价案例分析

一级造价工程师

业主将工程建设任务发包给专门从事项目组织管理的单位，再由它分包给若干设计和材料设备供应单位，并在实施中进行项目管理是指(　　)。

当()情况发生时,总监理工程师应当下达停工令。

项目总承包模式的优点之一是(　　)。

一般来说,项目监理机构的组织结构设计包括()。

投资、进度、质量三大目标都适用的目标分解方式为(　　)。

建设行政主管部门在对工程监理企业年检中发现，某甲级工程监理企业有20人取得监理工程师注册证书，其他各项资质条件均达到标准要求，其年检结论为(　　)。

项目管理信息系统应用不断深入,()问题已成为当前需要解决的首要问题。

影响建设工程投资的是(　　)阶段。

在实践中往往把(　　)阶段作为投资控制的重要阶段。

水利工程一般划分为单位工程、分部工程、单元工程三个等级；()工程是日常工程质量考核的基本单位，它是以有关设计、施工规范为依据的，其质量评定一般不超出这些规范的范围。

()是指公民、法人或者其他组织认为行政机关和被授权组织作出的具体行政行为侵犯其合法权益,依法定程序向人民法院起诉,人民法院在当事人及其他诉讼参与人的参加下,对具体行政行为的合法性进行审查并作出裁决的制度。

关于房产税，下列说法错误的是()。

他人的判断反映的自我概念是()。

超前纠结指的是在平庸的人群中，有正确洞见的人当其观点不被接受、不被相信，对事情的发展无能为力时，所表现出的无奈、压抑和痛苦的心情。根据上述定义，下列最能体现超前纠结的是：

MoreThanaRidetoSchoolTheNationalEducationAssociationclaims,"Theschoolbusisamirrorofthecommunity."Theyf

•LookatthestatementsbelowanddescriptionofsomeoftheEurope’sfastgrowingcompaniesontheoppositepage.•Whichcompan

Humanchoice,nottheintrinsiccontentofscience,determinestheoutcomeandscientists,ashumanbeings,thereforehaveaspe

Whileit’seasyenoughtobrushoffafewsleeplessnightswithapotofcoffeeandtheoccasionaldesknap,youmaybedoingmo

建设工程造价案例分析

一级造价工程师

业主将工程建设任务发包给专门从事项目组织管理的单位，再由它分包给若干设计和材料设备供应单位，并在实施中进行项目管理是指( )。

当()情况发生时,总监理工程师应当下达停工令。

项目总承包模式的优点之一是( )。

一般来说,项目监理机构的组织结构设计包括()。

投资、进度、质量三大目标都适用的目标分解方式为( )。

建设行政主管部门在对工程监理企业年检中发现，某甲级工程监理企业有20人取得监理工程师注册证书，其他各项资质条件均达到标准要求，其年检结论为( )。

项目管理信息系统应用不断深入,()问题已成为当前需要解决的首要问题。

影响建设工程投资的是( )阶段。

在实践中往往把( )阶段作为投资控制的重要阶段。

水利工程一般划分为单位工程、分部工程、单元工程三个等级；()工程是日常工程质量考核的基本单位，它是以有关设计、施工规范为依据的，其质量评定一般不超出这些规范的范围。

()是指公民、法人或者其他组织认为行政机关和被授权组织作出的具体行政行为侵犯其合法权益,依法定程序向人民法院起诉,人民法院在当事人及其他诉讼参与人的参加下,对具体行政行为的合法性进行审查并作出裁决的制度。

关于房产税，下列说法错误的是()。

他人的判断反映的自我概念是()。

超前纠结指的是在平庸的人群中，有正确洞见的人当其观点不被接受、不被相信，对事情的发展无能为力时，所表现出的无奈、压抑和痛苦的心情。根据上述定义，下列最能体现超前纠结的是：

MoreThanaRidetoSchoolTheNationalEducationAssociationclaims,"Theschoolbusisamirrorofthecommunity."Theyf

•LookatthestatementsbelowanddescriptionofsomeoftheEurope’sfastgrowingcompaniesontheoppositepage.•Whichcompan

Humanchoice,nottheintrinsiccontentofscience,determinestheoutcomeandscientists,ashumanbeings,thereforehaveaspe

Whileit’seasyenoughtobrushoffafewsleeplessnightswithapotofcoffeeandtheoccasionaldesknap,youmaybedoingmo

业主将工程建设任务发包给专门从事项目组织管理的单位，再由它分包给若干设计和材料设备供应单位，并在实施中进行项目管理是指(　　)。

项目总承包模式的优点之一是(　　)。

投资、进度、质量三大目标都适用的目标分解方式为(　　)。

建设行政主管部门在对工程监理企业年检中发现，某甲级工程监理企业有20人取得监理工程师注册证书，其他各项资质条件均达到标准要求，其年检结论为(　　)。

影响建设工程投资的是(　　)阶段。

在实践中往往把(　　)阶段作为投资控制的重要阶段。