首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程项目,系一钢筋混凝土框架结构多层办公楼,施工图纸已齐备,现场已完成三通一平工作,满足开工条件。该工程由业主自筹建设资金,实行邀请招标发包。 业主要求工程于2000年5月1日开工,至2001年4月30日完工,总工期为1年,共计365个日历天。按国家工期
某工程项目,系一钢筋混凝土框架结构多层办公楼,施工图纸已齐备,现场已完成三通一平工作,满足开工条件。该工程由业主自筹建设资金,实行邀请招标发包。 业主要求工程于2000年5月1日开工,至2001年4月30日完工,总工期为1年,共计365个日历天。按国家工期
admin
2011-06-16
59
问题
某工程项目,系一钢筋混凝土框架结构多层办公楼,施工图纸已齐备,现场已完成三通一平工作,满足开工条件。该工程由业主自筹建设资金,实行邀请招标发包。
业主要求工程于2000年5月1日开工,至2001年4月30日完工,总工期为1年,共计365个日历天。按国家工期定额规定,该工程的定额工期为395个日历天。
该工程的质量等级定为合格,业主要求尽量达到优质。达到优质则业主另付施工单位合同价3%的优质优价奖励费。
某监理单位承担了该项目实施阶段的全过程监理工作,其监理规划已得到业主的认可以及相应的授权。
问题:
该工程由于设计变更致使工期延长两个月(由2001年4月30日至2001年6月29日),延长的工期正值雨季施工。因此,竣工结算时施工单位应向业主提出索赔雨季施工增加费。试问监理工程师对索赔要求应如何提出评审意见。
选项
答案
施工单位提出的索赔要求是不合理的。理由是:(1)在施工图预算中的其他直接费内已包括了冬雨季施工增加费,不应再单独索取雨季施工增加施工费。(2)出现索赔事项应在约定时间内提出此项索赔要求,竣工结算时无权再重复提出索赔。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/UKv5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
在收到承包商根据合同发出的最终报表和结清证明后28天内,工程师应向业主颁发最终付款证书,其中说明()。
下列属于工程师的职责的选项有()。
()是指在中标函中所认可的工程施工、竣工和修补任何缺陷所需要的费用。
工程师是由()任命的人员。
合同履行过程中,判定是否如期交(提)设备,依照约定的交提设备方式不同,可能有以下()几种情况。
设备委托监理合同监理方主体资格是()。
设备监理单位权利包括()。
根据《设备监理管理暂行办法》的规定,设备委托监理合同内容应明确()。
排名第一的中标候选人放弃中标,招标人可以确定()的中标候选人为中标人。
随机试题
Codman三角多见于
施工合同约定,风力超过8级以上的停工应给予工期顺延。某承包人在5月份一水塔高空作业的施工中遇7级风,按照安全施工管理规定的要求,停工5天,为此提出工期索赔的要求。其理由是当地多年气候资料表明5月份没有大风,此次连续大风属于不可预见的情况。该承包人的索赔理由
【背景资料】A公司中标某市城区高架路工程第二标段。本工程包括高架桥梁、地面辅道及其他附属工程;工程采用工程量清单计价,并在清单中列出了措施项目,双方签订了建设工程施工合同,其中约定工程款支付方式为按月计量支付,并约定发生争议时向工程所在地仲裁委员会申请仲
(2014年卷二第41题)根据民法通则及相关规定,民事法律行为应当具备下列哪些条件?
根据下列资料,回答下列问题。2017年第一季度,某省农林牧渔业增加值361.78亿元,比上年同期增长5.9%,高于上年同期0.2个百分点,具体情况如下:该省种植业增加值119.21亿元,比上年同期增长8.2%。其中蔬菜种植面积358.8
共感、共情、同理心又称为(),是建立良好心理辅导关系的促进条件。
权威暗示效应是指一个人如果地位高,有威信,受人敬重,那么他所说的话及所做的事就容易引起别人重视,并让人相信其正确性,即“人微青轻、人贵言重”。根据上述定义,下列不属于权威暗示效应的是:
小明的爷爷当年就读于半工半读学校,半天读书,半天劳动,既学到了系统的文化知识,又掌握了劳动技能。他接受的教育属于()
Henrywentthroughthedocumentsagaincarefullyforfearof______anyimportantdata.(中国矿业大学2008年试题)
【B1】【B12】
最新回复
(
0
)