首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某机电安装工程项目开工之前,承包方向监理工程师提交了施工进度计划,如下图所示,该计划满足合同工期100天的要求。 (天) 施工进度计划图 在上述施工进度计划中,由于工作E和工作G共用一台塔吊(塔吊原计划在开工第
【背景资料】 某机电安装工程项目开工之前,承包方向监理工程师提交了施工进度计划,如下图所示,该计划满足合同工期100天的要求。 (天) 施工进度计划图 在上述施工进度计划中,由于工作E和工作G共用一台塔吊(塔吊原计划在开工第
admin
2013-08-28
37
问题
【背景资料】
某机电安装工程项目开工之前,承包方向监理工程师提交了施工进度计划,如下图所示,该计划满足合同工期100天的要求。
(天)
施工进度计划图
在上述施工进度计划中,由于工作E和工作G共用一台塔吊(塔吊原计划在开工第25天后进场投入使用),必须顺序施工,使用的先后顺序不受限制(其他工作不使用塔吊)。
在施工过程中,由于业主要求变更设计图纸,使工作B停工10天(其他工作持续时间不变),监理工程师及时向承包方发出通知,要求承包方调整进度计划,以保证该工程按合同工期完工。
承包方提出的调整方案及附加要求如下。(以下各项费用数据均符合实际)
1.调整方案:将工作J的持续时间压缩5天。
2.费用补偿要求如下。
(1)工作J压缩5天,增加赶工费25000元。
(2)塔吊闲置15天,补偿:600元/天(塔吊租赁费)×15天=9000元。
(3)工作B停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失45000元。
【问题】
工作B停工10天后,承包方提出的进度计划调整方案是否合理?该计划如何调整较为合理?
选项
答案
承包方提出的进度计划调整方案不合理。先进行工作G,后进行工作E,因为工作E的总时差为30天,这样安排不影响合同工期。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ULWw777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
机电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
浅孔爆破法被广泛地应用于()。
某水闸工程发生一般质量事故,返工处理后经检验,相应单元工程质量符合优良标准。根据质量评定的有关规定,对应的分部工程质量,()。
某专业分包单位根据施工总承包商的委托,承担工程中的基坑支护工程施工,由于设计单位提交的基坑支护设计考虑不周导致基坑出现坍塌事故,该事故的责任方是()。
下列堤防的防渗加固技术中,不适用于上游截渗的是()。
某水电站工程建设项目,基础处理采用混凝土灌注桩,主体工程为河床式电站。建设单位通过公开招标选择某监理单位承担施工监理任务。因该工程涉及基础处理、电站土建施工和机电安装工程,建设单位对工程发包提出了两种方案:一种是采用总承包模式,即由电站土建单位总承包,基础
某大型水电站工地,施工单位A在重力坝浇筑过程中,管理人员只在作业现场的危险区悬挂了警示牌,夜间施工时,却发生了高空坠落死亡3人的事故。工程建设期间,还时常发生当地群众到建设管理单位及施工工地大量聚集事件。当工程某隐蔽部位的一道工序施工结束,在未通知监理人员
下列关于电力起爆法的说法中,正确的是()。
背景资料:某水电站工地,傍晚木工班班长带领全班人员在高程350m的混凝土施工工作面加班安装模板,并向全班交代系好安全带。当时天色已暗,照明灯已损坏,安全员不在现场。工作期间,一木工身体状况不佳,为接同伴递来的木方条,卸下安全带后,水平移动2m,不料脚下木
在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路(电压35~110kV)的边线之间应保持的安全操作距离是()m。
通常用于替代铜及其他有色金属制作如齿轮、轴承、垫圈等的塑料有()。
随机试题
下列句子中,能与“鸟下绿芜秦苑夕”构成对偶的是()。
人类生活中最基本的也是最原始的一种社会控制方式是【】
Astudyofarthistorymightbeagoodwaytolearnmoreaboutaculturethanispossibletolearningeneralhistoryclasses.M
门静脉高压症不包括下列哪个体征
居民楼居民的原告资格的表述,正确的是:()。如果只有两户居民起诉,其他未起诉,人民法院下列做法正确的是:()。
行政追偿制度是追究()的法律责任的制度。
处理设备主要是指计算机的()。
设A是三阶实对称矩阵,存在可逆矩阵P=,使得P-1AP=,又α=且A*α=μα.求|A*+3E|.
Studythefollowingcartooncarefullyandwriteanessayinwhichyoushould1.describethecartoon,2.interpretitsmeaning
A、Heislateforclassestoooften.B、Hehasmissedtoomanyclasses.C、Hehasfailedintheexamagain.D、Heisatrouble-maker
最新回复
(
0
)