首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某市政工程由于业主需要修改设计,监理工程师下令承包商工程暂停一个月。 [问题] 试分析该承包商可索赔哪些费用。
某市政工程由于业主需要修改设计,监理工程师下令承包商工程暂停一个月。 [问题] 试分析该承包商可索赔哪些费用。
admin
2009-06-24
83
问题
某市政工程由于业主需要修改设计,监理工程师下令承包商工程暂停一个月。
[问题]
试分析该承包商可索赔哪些费用。
选项
答案
可索赔如下费用: (1)人工费:对于不可辞退的工人,索赔人工窝工费,应按人工工日成本计算;对于可以辞退的工人,可索赔人工上涨费。 (2)材料费:可索赔超期储存费用或材料价格上涨费。 (3)施工机械使用费:可索赔机械窝工费或机械台班上涨费。自有机械窝工费一般按台班折旧费索赔;租赁机械一般按实际租金和调进调出的分摊费计算。 (4)分包费用:指由于工程暂停分包商向总包索赔的费用。总包向业主索赔应包括分包商向总包索赔的费用。 (5)现场管理费:由于全面停工,可索赔增加的工地管理费。可按日计算,也可按直接成本的百分比计算。 (6)保险费:可索赔延期一个月的保险费。按保险公司保险费率计算。 (7)保函手续费:可索赔延期一个月的保函手续费。按银行规定的保函手续费率计算。 (8)利息:可索赔延期一个月增加的利息支出。按合同约定的利率计算。 (9)总部管理费:由于全面停工,可索赔延期增加的总部管理费。可按总部规定的百分比计算。如果工程只是部分停工,监理工程师可能不同意总部管理费的索赔。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/UPDw777K
本试题收录于:
市政公用工程管理与实务题库二级建造师分类
0
市政公用工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
通风空调工程施工程序中,综合效能测定和调整工序的紧前工序是()。
在设计不明确时,热水供应系统的水压试验为系统顶点的工作压力加()。
临时用电工程必须由()进行施工作业。
某机电安装公司,通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺,该公司通过质量策划,编制了施工组织设计和相应的施工方案,并建立了现场质量保证体系,制定了检验试验卡,要求严格执行三检制。工程进入后期,为赶工期,采用晚间加班的办法加快管道施工进度,
A公司经过招投标承包某轧钢生产线机电设备安装工程,合同暂估总价,结算时以合同约定的工程单价和实发工程量进行结算,工程单价不作调整。施工过程中发生下列事件:事件一,工程开工后,原材料涨价和机械租赁费涨价,施工单位因工程成本过高,向业主提出费用索赔。
某机电安装工程公司承包了一个储罐区工程的施工任务,包括4台10000m3原油罐的新建和2台5000m3旧原油罐的改造,以及罐区配套工艺管道及设备安装工程。安装公司项目部根据安全生产责任制的要求,把安全生产责任目标进行了分解。确定:项目主管生产施工的副经理对
某机电安装施工单位承建某城市的一项大型图书馆机电安装工程。合同造价2400万元,其中主材料费和设备费占65%,工期为8个月。合同约定:(1)工程用主材料和设备由甲方供货,其价款在当月发生的工程款中抵扣。(2)甲方向乙方支付预付
某建筑空调工程中的冷热源主要设备由某施工单位吊装就位,设备需吊装到地下一层(7.5m),再牵引至冷冻机房和锅炉房就位。施工单位依据设备一览表(见表2H320090—2)及施工现场条件(混凝土地坪)等技术参数进行分析、比较,制订了设备吊装施工方案,方案中选用
关于汽包的作用,下列说法不正确的是()。
级配碎石和级配砾石基层,压实厚度最大不应超过( )。
随机试题
1岁患儿,母乳喂养,未加辅食,约2个月前发现患儿活动少,不哭、不笑,面色苍黄,表情呆滞,手及下肢颤抖。检查发现肝、脾增大,血红细胞1×1012/L,血红蛋白65g/L。血清铁、叶酸正常,血清维生素B12降低。对该患儿处理正确的是
A.血培养B.粪便培养C.尿培养D.临床表现E.肥达反应
女孩,6岁,2月来反复突发突止的意识障碍,表现为突然动作中断,呆立凝视,呼之不应,手中物体掉落,但从不跌倒,持续数秒钟缓解。对该例新诊断癫痫患儿治疗用药原则不应包括的是
简述商业登记的性质及效力。(西北政法大学2005年考研真题)
孙某与王某集资购买了一辆汽车,并由王某营运,后因两人发生结算纠纷,王某诉至县人民法院,要求将汽车判归己有,由其偿还孙某的投资,或由孙某退还其投资,将汽车归孙某所有。诉讼中王某提出诉讼保全申请,并要求在诉讼期间汽车继续营运,以其朋友刘某的汽车为担保。法院裁定
会计电算化是一个用电子计算机代替人工记账、算账、报账的过程。()
教育学作为一门独立的学科萌芽于()。
美国华盛顿儿童博物馆的格言“我听见就忘记了我看见就记住了我做了就理解了”主要说明了在教育过程中应()。
《义务教育数学课程标准(2011年版)》指出模型思想的建立是学生体会和理解______与______联系的基本途径。
听雨写下这个题目,便不自觉地在心里吟诵起那些熟悉的诗篇,而且大多是古人的句子。雨,大概是古典的。而且常常当人们进入一种诗化的境况,才会从喧嚣的市井声浪里逃出来,逃出来的耳朵才能听雨。听雨有三个条件:第一是心静而神动,心静者不为市井或朝野的得失荣辱
最新回复
(
0
)