某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况： 1．3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15d。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索

admin2018-04-13 75

问题某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：
1．3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15d。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。
2．在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30d。事故处理完成后项目经理休假30d，回来后，项目经理提出了索赔。
3．8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10d，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。
问题
分别分析几次事件中的索赔。

选项

答案事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Uflw777K

本试题收录于：矿业工程管理与实务题库一级建造师分类

矿业工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

矿业工程管理与实务

一级建造师

进度的控制周期应视项目的规模和特点而定，一般的项目控制周期为()，对于重要的项目，控制周期可定为一旬或一周等。

关于线性组织结构的说法，错误的是()。

下列施工质量事故说法正确的是()。

建设工程施工过程，可能会出现不利的地质条件(如地质勘察未探明的软弱层)而使施工进度延误、成本增加，这种风险属于()。

下列关于横道图进度计划法特点的说法，正确的是()。

在影响施工质量的主要因素中，方法的因素主要包括()等方面。

关于建设工程施工现场环境管理的说法，正确的是()。

中原学院图书馆工程项目经理，在建立项目组织机构时采用了线性组织结构模式。该项目组织结构的特点是()。

某工程施工过程中，由于朝霞材料的检验不严密而引发质量事故，如按质量事故产生的原因划分，该质量事故是由(　)原因引发的。

班主任写评语要生动而具体，既要展现学生的优点，也要坦诚地指出其不足。()

Beverywaryofopinionsthatflatteryourself-esteem.【T1】Bothmenandwomen,ninetimesoutoften,arefirmlyconvincedofth

A．氮芥B．阿糖胞苷C．长春碱D．环磷酰胺E．顺铂选择性作用于M期的抗肿瘤药是

关于血尿哪项是错误的

运用比例估算法进行投资估算，其计算基数有()。

2012年5月，东湖有限公司的股东申请法院对该公司进行清算，法院为其指定相关人员组成清算组。下列各项中，可以成为清算组成员的有()。

不属于银行最主要的三大风险的是()。

既定的一组经济资源可以分别生产A、B、C三种产品。生产B产品收入900万元，生产C产品收入1000万元，那么生产A产品的机会成本为()。

以下域名服务器中，没有域名数据库的是______。

Didthemanhaveabadheadache?

矿业工程管理与实务

一级建造师

进度的控制周期应视项目的规模和特点而定，一般的项目控制周期为()，对于重要的项目，控制周期可定为一旬或一周等。

关于线性组织结构的说法，错误的是()。

下列施工质量事故说法正确的是()。

建设工程施工过程，可能会出现不利的地质条件(如地质勘察未探明的软弱层)而使施工进度延误、成本增加，这种风险属于()。

下列关于横道图进度计划法特点的说法，正确的是()。

在影响施工质量的主要因素中，方法的因素主要包括()等方面。

关于建设工程施工现场环境管理的说法，正确的是()。

中原学院图书馆工程项目经理，在建立项目组织机构时采用了线性组织结构模式。该项目组织结构的特点是()。

某工程施工过程中，由于朝霞材料的检验不严密而引发质量事故，如按质量事故产生的原因划分，该质量事故是由( )原因引发的。

班主任写评语要生动而具体，既要展现学生的优点，也要坦诚地指出其不足。()

Beverywaryofopinionsthatflatteryourself-esteem.【T1】Bothmenandwomen,ninetimesoutoften,arefirmlyconvincedofth

A．氮芥B．阿糖胞苷C．长春碱D．环磷酰胺E．顺铂选择性作用于M期的抗肿瘤药是

关于血尿哪项是错误的

运用比例估算法进行投资估算，其计算基数有()。

2012年5月，东湖有限公司的股东申请法院对该公司进行清算，法院为其指定相关人员组成清算组。下列各项中，可以成为清算组成员的有()。

不属于银行最主要的三大风险的是()。

既定的一组经济资源可以分别生产A、B、C三种产品。生产B产品收入900万元，生产C产品收入1000万元，那么生产A产品的机会成本为()。

以下域名服务器中，没有域名数据库的是______。

Didthemanhaveabadheadache?

某工程施工过程中，由于朝霞材料的检验不严密而引发质量事故，如按质量事故产生的原因划分，该质量事故是由(　)原因引发的。