首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某水利工程项目业主与监理单位、施工单位分别签订了监理合同和施工合同。施工合同要求不得分包工程。本项目合同工期为22 个月。 在工程开工前,施工单位在合同约定的日期内向总监理工程师提交了施工总进度计划(如图2 所示)和一份工程报告。 工程报告的主要内容是:
某水利工程项目业主与监理单位、施工单位分别签订了监理合同和施工合同。施工合同要求不得分包工程。本项目合同工期为22 个月。 在工程开工前,施工单位在合同约定的日期内向总监理工程师提交了施工总进度计划(如图2 所示)和一份工程报告。 工程报告的主要内容是:
admin
2012-01-04
75
问题
某水利工程项目业主与监理单位、施工单位分别签订了监理合同和施工合同。施工合同要求不得分包工程。本项目合同工期为22 个月。
在工程开工前,施工单位在合同约定的日期内向总监理工程师提交了施工总进度计划(如图2 所示)和一份工程报告。
工程报告的主要内容是:
1.鉴于本项目安装专业的进口设备,需要将设备安装工程分包给专业安装公司。
2.本项目两侧临街,且为繁华交通要道,故需在施工之前搭设遮盖式防护棚,以保证过往行人安全。此项费用未包含在投标报价中,业主应另行支付。
总监理工程师对施工单位提交的施工进度计划和工程报告进行了审核。施工单位在按总监理工程师确认的进度计划施工0.5个月后,因业主要求需要修改设计,致使工作K(混凝土工程)停工待图2.5个月。设计变更后,施工单位及时通过总监理工程师向业主提出索赔申请(见表1)。
在施工过程中,部分施工机械由于运输原因未能按时进场,致使工作H 的实际进度在第12 月底时拖后1个月。
在工作F 进行过程中,发生质量事故,总监理工程师下令停工,组织召开现场会议,分析事故原因。该质量事故是由于施工单位施工工艺不符合施工规范要求所致。总监理工程师责成施工单位返工,工作F 的实际进度在第12 月底时拖后1个月。
问题
请在原进度计划中用前锋线表示出第12 月底时工作K、H 和F 的实际进展情况,并分析进度偏差对工程总工期的影响。
选项
答案
前锋线如图4 所示。 [*] 从图上看出: (1)工作K 拖后2.5 个月,其总时差为2 个月,故将影响工期0.5 个月。 (2)工作H 拖后1 个月,其总时差为零,故将使工期延长1 个月。 (3)工作F 拖后1 个月,其总时差为零,故将使工期延长1 个月。 综上所述,由于工作K、H 和F 的拖后,工期将延长1 个月。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Uidw777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
通信局(站)的接地方式,应按()原理设计。
人(手)孔内净高一般情况下为(),遇有特殊情况按设计要求。
天馈线系统安装施工中,常用的吊装设备有()。
短期工作的设备,机房温度一般保持在()之间。短期工作指连续工作不超过48小时或年累计不超过15天。
勘测设计、施工、系统集成、用户管线建设、监理等单位有()行为的,工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局应责令其改正,并依据《建设工程质量管理条例》予以处罚。
设计、施工、监理、咨询、系统集成、用户管线建设、招投标代理等单位发生违规、违纪行为,或出现质量、安全事故的,除按《建设工程质量管理条例》的规定予以相应处罚外,工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局应视情节轻重给予的处罚包括()。
光缆中继段测试内容包括()。
移动通信网络测试中的拨打测试选点原则有()。
下列开挖方法中,适用于土、石质傍山路堑开挖方法的是()。
应承担建筑材料和工程设备的质量相应责任的是()。
随机试题
Johnwillgetthemoneyfromhisaunt______herdeath.
女,38岁.G4P3,孕16周。第一胎5年前,因早孕时患甲型肝炎而行人流;第二胎3年前,妊娠34周,早产,因新生儿肝脾大,贫血,RDS死亡;第三胎2年,前妊娠33周胎死宫内,娩出时见胎儿水肿,肝脾大,胎盘较大较厚。若孕期已达31周,查Rh抗体效价已达1:6
下列药物中符合上述特征的是A.以雄甾烷为母体B.以孕甾烷为母体C.以雌甾烷为母体D.非甾体雌激素E.以孕甾烷为母体的肾上腺皮质激素
流行性腮腺炎肿大部位是
泡腾性颗粒剂的泡腾物料为()。
有下列二叉树,对此二叉树后序遍历的结果为()。
散粒噪声属于白噪声,为了降低它的影响,通常在判决电路之前使用低通滤波器,使得信道的带宽变宽。()
学生在看完《哈利·波特》系列丛书后,头脑中出现哈利·波特的形象属于()
新闻媒体应对不同类别的突发事件,分类报道,下列关于对突发事件报道的说法错误的是()。
Eachyear,moreUSpropertieswithinfloodplainsaredestroyedbyfloodingthanfire.Changingweatherpatterns,increasedurban
最新回复
(
0
)