首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 A公司中标某城市新建主干路,含一座跨河桥梁。道路长为3km,路面设计为双向三车道,宽度为45m。 合同中路基回填土方量为11000m3,综合单价为20元/m3,且规定实际工程量增加或减少超过(或等于)10%时可调整单价,单价调
【背景资料】 A公司中标某城市新建主干路,含一座跨河桥梁。道路长为3km,路面设计为双向三车道,宽度为45m。 合同中路基回填土方量为11000m3,综合单价为20元/m3,且规定实际工程量增加或减少超过(或等于)10%时可调整单价,单价调
admin
2022-12-05
76
问题
【背景资料】
A公司中标某城市新建主干路,含一座跨河桥梁。道路长为3km,路面设计为双向三车道,宽度为45m。
合同中路基回填土方量为11000m
3
,综合单价为20元/m
3
,且规定实际工程量增加或减少超过(或等于)10%时可调整单价,单价调整为18元/m
3
或22元/m
3
。
在工程开工前,施工单位向监理单位提交了桥梁施工进度计划,见图2-1(单位:d),监理工程师批准了该计划。
施工过程中发生了如下事件:
事件一:经监理工程师计量,施工单位实际完成的路基回填土方量为10000m
3
。
事件二:工地附近无电源,为此施工单位准备了一台发电机组,西桥台基础第一根桩从上午7:00开始灌注混凝土,当日13:00因发电机组故障,灌注作业被迫停工,施工单位立即组织人员抢修,于4小时后修复,导管拔出就位到原灌注顶部后,继续灌注。
事件三:东桥台施工过程中,基础出现裂缝,裂缝产生的原因是设计方案不完善。监理工程师立即下达了该工作暂停令,5d后设计单位提交了裂缝处理方案,监理工程师审核同意并下达了复工令,经监理工程师审核,裂缝处理费用增加20万元,工期增加10天,停工期间窝工费用补偿1万元。
针对事件三,计算施工单位可以获得的工期索赔和费用索赔。
选项
答案
(1)工期索赔:3d。 (2)费用索赔:20+1=21(万元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/UjJD777K
本试题收录于:
市政公用工程管理与实务题库二级建造师分类
0
市政公用工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
麻黄碱的药理特点有()。
小肠的主要功能是吸收水分,将不消化的残渣以粪便的形式排出体外。()
“聚天下英才而用之”是深化人才发展体制机制改革工作中的重要内容。为此,全国20多个城市均推进了户籍管理制度改革以吸收人才。专家认为,各城市此番举措一方面是响应中央的政策要求,另一方面放宽户籍管理确实存在着一定的经济动机。人才的引进将提高当地人力资源水平,改
①目前最火的领域“深度学习”就是这样,行业者有时会将其戏谑地称为“当代炼金术”②智能程序自己给自己设定算法和权重,而最后为什么输出了某个决策,人类并不能完全理解③输入和输出不再是人工赋予的几个变量掌控,而是让机器在大量数据中自己分析特征
①人们在设计输电线路时,考虑到鸟类站立带来的风险,平行输电线之间的间隔距离往往是大于鸟类的普遍体型的②单根电线不能产生回路,所以站在电线上的鸟类其实没有触电的危险③但是假如一只鸟无意间连通起两根平行的输电线,那不仅会让自己一命呜呼,也会
研究人员通过实验发现,中草药提取成分汉防己碱显著提高了感染埃博拉病毒的实验小鼠存活率。实验中对感染埃博拉的小鼠分两组采用了两种不同的治疗方案:一组感染后隔一天使用汉防己碱治疗,仅有一半小鼠存活;另一组感染后立即使用汉防己碱治疗,小鼠的存活率显著提高,且没有
甲房地产开发公司开发一个较大的花园公寓项目,作为发包人,甲公司将该项目的主体工程发包给了乙企业,签署了建设工程施工合同。乙企业一直未取得建筑施工企业资质。现该项目主体工程已封顶完工。就相关合同效力及工程价款,下列哪些说法是正确的?
宏远机械厂是一国有企业,该厂被债权人申请破产,人民法院受理了申请并指定管理人,法院依法宣告其破产。企业破产时管理的财产和债权人申报的债权情况如下。(1)企业破产时经营管理的财产评估变现价值如下:①第1号房产价值300万元,全部用于对A银行的债务抵押:②第2
在雷雨季节、潮湿场地等情况下,爆破施工应采用()。
某施工现场为保证施工用电安全,配电防护系统采用TN系统。在TN系统中,对于不同线路的故障持续时间的要求各不相同。下列对线路故障持续时间的要求中,正确的是()。
随机试题
《汉书》是我国第一部断代史,记事年代起自高祖元年(前206),止于王莽地皇四年(23)。其体例,基本继承《史记》,只是改“书”为“志”,又取消“世家”并人“传”。全书一百篇,包括_________、__________、__________、_______
关于骨产道的描述正确的是
菲德罗河是一条依次流经甲乙丙丁四国的多国河流。1966年,甲乙丙丁四国就该河流的航行事项缔结条约,规定缔约国船舶可以在四国境内的该河流中通航。2005年底,甲国新当选的政府宣布:因乙国政府未能按照条约的规定按时维修其境内航道标志,所以甲国不再受上述条约的拘
“信息存储数字化和存储相对集中”有利于()。
【2012年】下列有关内部控制的说法中,错误的是()。
甲家的承包地被乙家的承包地所包围,在承包时,有一条小路通往甲家的承包地,甲为了拓宽道路,与乙签订了一份协议,拓宽道路一米,甲一次性支付乙5000元。甲通过该合同所取得的权利为何种权利?()
下述情况中属于手段不能犯未遂的有
物质运动的存在形式是()
AirlineTravelInmostcases,thecompanywillmakeairtravelarrangements.Bepreparedtochargeyourticket(usingacredi
ItisbynomeanseasyforanalientoavoiddoinganythingimproperinanIslamiccountry.
最新回复
(
0
)