【背景材料】某实施监理的工程项目，在基础施工时，施工人员发现了有研究价值的古墓，监理机构及时采取措施并按有关程序处理了该事件。设备安装工程开始前，施工单位依据总进度计划的要求编制了如图2-1所示的设备安装双代号网络进度计划(时间单位：天)，

admin2009-05-29 90

问题【背景材料】
某实施监理的工程项目，在基础施工时，施工人员发现了有研究价值的古墓，监理机构及时采取措施并按有关程序处理了该事件。
设备安装工程开始前，施工单位依据总进度计划的要求编制了如图2-1所示的设备安装双代号网络进度计划(时间单位：天)，并得到了总监理工程师批准。

依据施工合同的约定，设备安装完成后应进行所有单机无负荷试车和整个设备系统的无负荷联动试车。本工程共有6台设备，主机由建设单位采购，配套辅机由施工单位采购，各台设备采购者和试车结果见表2-1。

问题：
1．简述项目监理机构处理古墓事件的程序。并分析由此事件导致的费用增加由谁承担，工期可否顺延。
2．设备安装工程具备试车条件时单机无负荷试车和无负荷联动试车应分别由谁组织试车?
3．请对B、C、D、E、F、H六项工作的设备安装及试车结果没通过的责任进行界定。
4．设备安装工程的计划工期和应批准顺延工期各是多少?应补偿施工单位多少费用?

选项

答案1．项目监理机构处理古墓事件的程序：工程师收到承包人的书面通知后，应以书面形式在收到通知书后24h内报告当地文物管理部门，并及时采取措施进行现场保护。由此事件导致的费用增加由发包人承担，延误的工期相应顺延。 2．设备安装工程具备试车条件时单机无负荷试车由承包商组织试车，无负荷联动试车由发包人组织试车。 3．B工作试车结果没通过的责任由施工单位承担；C工作试车结果未通过的责任由施工单位承担；D工作试车结果未通过的责任由建设单位承担；E工作试车结果未通过的责任由施工单位承担；F工作试车结果未通过由建设单位承担；H工作试车结果未通过由建设单位承担。 4．由图可知，网络图的关键线路是：A→B→C→E→G→H。所以，设备安装工程的计划工期是：7+15+15+10+17+15=79(天)。应批准顺延的工期是4天。应补偿施工单位的费用为：2+5+6=13(万元)。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/V3M5777K

本试题收录于：设备监理综合实务与案例分析题库注册设备监理师分类

设备监理综合实务与案例分析

注册设备监理师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

设备监理综合实务与案例分析

注册设备监理师

某市城市规划管理局对一起违法建设发出处罚决定书，并盖有该局处罚违法建设用章。受罚单位接到处罚决定书后不予理睬。该局申请法院强制执行，法院不予受理，这是为什么?

城市规划管理决策技术是随着科技发展而逐步形成的，包括()两方面。

下列建设工程规划许可证的作用，有误的是()。

根据《全国重点文物保护单位保护规划编制审批办法》，承担编制文物保护单位保护规划的单位，必须具有()认定的相应资质。

协议出让国有土地使用权方案应当包括拟出让地块的具体位置、界址、用途、面积、年限、土地使用条件和供地时间等内容外，还应有()。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，下列关于建设项目的环境影响评价的有关内容的说法中正确的是()。

根据《中华人民共和国城乡规划法》，近期建设规划应当以()为重点内容，明确近期建设的时序、发展方向和空间布局。①重要基础设施；②公共服务设施；③中低收入居民住房建设；④生态环境保护

下列关于行政应急性原则的说法错误的是()。

《城乡规划法》规定，临时建设和临时用地规划管理的基本原则和主要任务不包括()。

为了贯彻执行国家的方针政策，下列关于建设社会主义新农村的相关工作表述中不符合规定的是()。

患者，女，70岁。右膝关节表面置换术后11年，关节疼痛2年，与活动有关。X线片可见假体周围透亮带，内侧关节间隙狭窄。红细胞沉降率(ESR)23mm／h，C反应蛋白6g／L。最适合的治疗方法是

土的级配曲线采用半对数坐标，其优点是能将粒径很小的土颗粒含量清楚地表达出来。()

某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10％，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为()万元。

远大建筑公司可以采取的维权途径有(　　)。远大建筑公司选择行政诉讼，法院作出判决后，若市建设厅拒绝履行判决，则第一审法院可以采取的措施有(　　)。

如果股票市场价格处于震荡、波动状态之中，恒定混合策略劣于买入并持有策略。(　　)

若企业只生产销售一种产品，在采用本量利方法分析时，假设在其他因素不变的情况下，只降低产品的单位变动成本会引起()。

研究表明，学生座位的安排对于学生接受课堂教学效果和学习效果()。

A、 B、 C、 D、 C

Jimmyearnshislivingby______worksofartinthemuseum.

设备监理综合实务与案例分析

注册设备监理师

某市城市规划管理局对一起违法建设发出处罚决定书，并盖有该局处罚违法建设用章。受罚单位接到处罚决定书后不予理睬。该局申请法院强制执行，法院不予受理，这是为什么?

城市规划管理决策技术是随着科技发展而逐步形成的，包括()两方面。

下列建设工程规划许可证的作用，有误的是()。

根据《全国重点文物保护单位保护规划编制审批办法》，承担编制文物保护单位保护规划的单位，必须具有()认定的相应资质。

协议出让国有土地使用权方案应当包括拟出让地块的具体位置、界址、用途、面积、年限、土地使用条件和供地时间等内容外，还应有()。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，下列关于建设项目的环境影响评价的有关内容的说法中正确的是()。

根据《中华人民共和国城乡规划法》，近期建设规划应当以()为重点内容，明确近期建设的时序、发展方向和空间布局。①重要基础设施；②公共服务设施；③中低收入居民住房建设；④生态环境保护

下列关于行政应急性原则的说法错误的是()。

《城乡规划法》规定，临时建设和临时用地规划管理的基本原则和主要任务不包括()。

为了贯彻执行国家的方针政策，下列关于建设社会主义新农村的相关工作表述中不符合规定的是()。

患者，女，70岁。右膝关节表面置换术后11年，关节疼痛2年，与活动有关。X线片可见假体周围透亮带，内侧关节间隙狭窄。红细胞沉降率(ESR)23mm／h，C反应蛋白6g／L。最适合的治疗方法是

土的级配曲线采用半对数坐标，其优点是能将粒径很小的土颗粒含量清楚地表达出来。()

某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10％，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为()万元。

远大建筑公司可以采取的维权途径有( )。远大建筑公司选择行政诉讼，法院作出判决后，若市建设厅拒绝履行判决，则第一审法院可以采取的措施有( )。

如果股票市场价格处于震荡、波动状态之中，恒定混合策略劣于买入并持有策略。( )

若企业只生产销售一种产品，在采用本量利方法分析时，假设在其他因素不变的情况下，只降低产品的单位变动成本会引起()。

研究表明，学生座位的安排对于学生接受课堂教学效果和学习效果()。

A、 B、 C、 D、 C

Jimmyearnshislivingby______worksofartinthemuseum.

远大建筑公司可以采取的维权途径有(　　)。远大建筑公司选择行政诉讼，法院作出判决后，若市建设厅拒绝履行判决，则第一审法院可以采取的措施有(　　)。

如果股票市场价格处于震荡、波动状态之中，恒定混合策略劣于买入并持有策略。(　　)