首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某混凝土坝工程项目,业主与施工单位签订了施工合同,同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上的调整单价;工作B、E、G共同使用主导施工机械一台(乙方自备),台
某混凝土坝工程项目,业主与施工单位签订了施工合同,同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上的调整单价;工作B、E、G共同使用主导施工机械一台(乙方自备),台
admin
2010-10-09
54
问题
某混凝土坝工程项目,业主与施工单位签订了施工合同,同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上的调整单价;工作B、E、G共同使用主导施工机械一台(乙方自备),台班费为400元/台班,其中台班折旧费为50元/台班。
施工网络计划如图1所示(单位:天)。
甲、乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件:
事件1:降水方案错误,致使工作D推迟2天,乙方人员配合用工5个工日,窝工6个工日。
事件2:8月21~22日,场外停电、停工2天,造成人员窝工16个工日。
事件3:因设计变更,工作E工程量由招标文件中的300m
3
增至350m
3
,超过了10%,合同中该工作的综合单价为55元/m
3
,经协商调整后综合单价为50元/m
3
,经协商调整后综合单价为50元/m
3
。
事件4:为保证施工质量,乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大,增加工程量15m
3
,该工作综合单价为78元/m
3
。
事件5:在工作D、E均完成后,甲方指令增加一项临时工作K,经核准,完成该工作需要1天时间,机械1台,人工10个工日。
问题
1.上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔要求?说明其原因。
2.每项事件工期索赔各是多少?总工期索赔多少天?
3.工作E的结算价应为多少?
4.假设人工工日单价为25元/工日,合同规定窝工人工费补偿标准为12元/工日,因增加用工所需管理费为增加人工费的20%。工作K的综合取费为人工费的80%,试计算除事件3外合理的费用索赔总额。
选项
答案
1.对是否可提出索赔要求判断如下: 事件1可提出索赔要求,因为降水方案错误,是甲方的责任。 事件2可提出索赔要求,因为停水、停电造成的人员窝工是甲方的责任。 事件3可提出索赔要求,因为设计变更是甲方的责任,且工作E的工程量增加了50m
3
,超过了招标文件中工程量的10%。 事件4不应提出索赔要求,因为保证施工质量的技术措施费应由乙方承担。 事件5可提出索赔要求,因为甲方指令增加工作,是甲方的责任。 2.工期索赔天数为: 事件1:工作D总时差为8天,推迟2天,尚有总时差6天,不影响工期,因此可索赔工期0天。 事件2:8月21~22日停工,工期延长,可索赔工期2天。 事件3:因E为关键工作,可索赔工期:(350-300)/(300/6)=1(天)。 事件5:因G为关键工作,在此之前增加K,则K也为关键工作,索赔工期:1天。 总计索赔工期:0+2+1+1=4(天) 3.工作E的结算价: 按原单位结算的工程量:300×(1+10%)=330(m
3
) 按新单价结算的工程量:350-330=20(m
3
) 总结算价=330×55=19150(元) 4.费用索赔总额的计算: 事件1:人工费:6×12+5×25×(1+20%)=222(元) 事件2:人工费:16×12=192(元) 机械费:2×50=100(元) 事件5:人工费:10×25×(1+80%)=450(元) 机械费:1×40=400(元) 合计费用索赔总额为:222+192+100+450+400=1364(元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/V5dw777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
某大型施工单位承接了某运营商的一项管道光缆线路工程,工作内容和持续时间见表5。项目部按照图5所示的施工工序关系编制了施工进度计划,但工期不能满足建设单位要求,监理单位要求重新编制进度计划。项目部与运营商确认后,根据工程特点和施工资源情况,采用流水作
某地级市中心机房电源设备安装工程,工期5周(每周工作时间按7天计),项目部制订的进度计划见图4。本项目实际发生的材料费与表中所列材料费一致,由施工单位采购,并按照工作量平均分摊;施工单位人工成本为500元/(天·人)。工程实施过程中,项目部每周实际参加
某地级市中心机房电源设备安装工程,工期5周(每周工作时间按7天计),项目部制订的进度计划见图4。本项目实际发生的材料费与表中所列材料费一致,由施工单位采购,并按照工作量平均分摊;施工单位人工成本为500元/(天·人)。工程实施过程中,项目部每周实际参加
某施工单位承揽了一项3G通信基站设备安装工程,包括100个3G基站的设备,天馈线及楼顶抱杆安装。施工前,项目经理组织所有操作人员召开了安全技术交流会,安全员就作业特点和危险因素,以及根据危险因素制定的预防措施以及施工中应注意的安全事项进行了讲解,项目部综合
某施工单位承接了一项架空光缆线路工程,途经郊区、农田、乡镇、村庄,跨越绿化林区和多条乡村公路,其中有一处与一条架空光缆交越,另一处与一条10kV电力线交越。项目部考察了现场情况,选定了一村庄作为项目部驻地和材料分屯点。光缆到货后进行了单盘检验,检查了光缆
阀控式密封铅酸蓄电池初次放电应放出额定容量的()。
关于通信设施安装要求的说法,错误的是()。
广播电视建设项目的消防给水和灭火设备包括()。
自承式电缆的吊线为7股钢绞线,标称直径为φ6.3mm和()两种,其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg,吊线用热塑材料涂敷,以防钢丝锈蚀。
6/4GHz频段通信卫星系统广播电视Ⅲ类地球站天线直径为()。
随机试题
在衡量一个组织结构的合理性时,主要看它()
患儿女,10个月。腹泻5天入院。每日大便10余次,黄色蛋花汤样,水分多,伴有呕吐、尿少、轻咳。体检:T38.2℃,前囟、眼窝凹陷,皮肤弹性差,四肢稍凉。血白细胞7.5×109/L,血Na+125mmol/L,K+3.7mmol/L,BE一16mmol/L。
甲公司主营纸巾,为扩大生产规模,向乙银行贷款100万元人民币,以设备、待售的纸巾、已生产但未包装的纸巾和正在生产的纸巾半成品等财产提供抵押担保,双方签订了抵押合同,但未办理登记手续。不久,甲公司将其生产的全部纸巾销售给丙公司。后来,因甲公司无力偿还贷款,乙
在中国法院审理的某票据纠纷中,与该票据相关的法律行为发生在中国,该票据付款人为甲国某州居民里斯。关于里斯行为能力的法律适用,根据我国相关法律规定,下列哪一判断是正确的?(2010年卷一38题)
关于工程量清单的工程量与工程量清单综合单价组价时的工程量下列说法不正确的是()
发包人不按约定预付或发包人收到承包人要求预付的通知后仍不能按要求预付,承包人可在发出通知后( )天停止施工。
如何实现教师职业的专业化?
2015年,作为KTV“鼻祖”的钱柜逐步退出了我国内地市场,先后在国内关闭了13家门店;万达大歌星KTV旗下所有门店也都关闭。除了这些连锁巨头以外,在全国更有无数的中小型传统KTV纷纷倒下。在国内,KTV行业萎缩已是不争的事实,传统休闲方式的改变使得KTV
古语云:“入芝兰之室,久而不闻其香。”从经济学角度看,下列最能够解释这一现象的是()。
假设某公司拥有实物期权,可以投资具有正NPV的项目,那么公司市场价值和实体资产价值关系为()。
最新回复
(
0
)