某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同，合同工期390天，合同总价5 000万元。合同中约定按建标[2003]206号文综合单价法计价程序计价，其中间接费费率为20%，规费费率为5%，取费基数为人工费与机械费之和。

admin2014-01-04 80

问题某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同，合同工期390天，合同总价5 000万元。合同中约定按建标[2003]206号文综合单价法计价程序计价，其中间接费费率为20%，规费费率为5%，取费基数为人工费与机械费之和。
施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划(见下图)。

该工程在施工过程中出现了如下事件。
事件1：因地质勘探报告不详，出现图纸中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致工作A持续时间延长10天，增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。
事件2：结构施工阶段因建设单位提出工程变更，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元、工作E持续时间延长30天。
事件3：因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。
针对上述事件，施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔。

选项 A、①→②→④→⑥
B、①→③→⑤→⑥
C、①→②→⑤→⑥
D、①→②→③→⑤→⑥

答案B

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/VEcw777K

本试题收录于：建设工程施工管理题库二级建造师分类

建设工程施工管理

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程施工管理

二级建造师

勘查、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘查、设计,()应当在设计文件上签字。

张某以汇票出质，双方签订书面合同后张某按约定将汇票交付给质权人。下列说法正确的是()。

仲裁协议中必不可少的内容有()。

根据《建筑法》的要求，实行施工总承包的，施工现场的安全生产管理应符合的要求包括()。

用人单位不得解除劳动合同的情形有()。

我国《担保法》规定的担保形式有()。

贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000吨钢筋运至某工地，向单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则()。

下列不属于发包人义务的是()。

注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效，对此，实践中出现下列情况时，正确的做法是()。

爆破边缘到准轨铁路中心线的距离不能小于()。

对于旋转精度要求很高的主轴，装配滚动轴承时，应采用定向装配法。()

依据国际惯例，在仲裁协议未作法律适用规定的情况下，仲裁庭适用()

用于检测细菌核酸的技术不包括

根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。()

资产按存在形态不同可以分为:()。

下列表述中正确的一项是(　　)。

行政复议：行政复议是公民、法人或者其他组织认为行政机关的具体行政行为或者行政不作为侵犯其合法权益的，对该行为或不作为提起行政复议。下列不属于行政复议行为的是()。

建设工程施工管理

二级建造师

勘查、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘查、设计,()应当在设计文件上签字。

张某以汇票出质，双方签订书面合同后张某按约定将汇票交付给质权人。下列说法正确的是()。

仲裁协议中必不可少的内容有()。

根据《建筑法》的要求，实行施工总承包的，施工现场的安全生产管理应符合的要求包括()。

用人单位不得解除劳动合同的情形有()。

我国《担保法》规定的担保形式有()。

贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000吨钢筋运至某工地，向单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则()。

下列不属于发包人义务的是()。

注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效，对此，实践中出现下列情况时，正确的做法是()。

爆破边缘到准轨铁路中心线的距离不能小于()。

对于旋转精度要求很高的主轴，装配滚动轴承时，应采用定向装配法。()

依据国际惯例，在仲裁协议未作法律适用规定的情况下，仲裁庭适用()

用于检测细菌核酸的技术不包括

根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。()

资产按存在形态不同可以分为:()。

下列表述中正确的一项是( )。

行政复议：行政复议是公民、法人或者其他组织认为行政机关的具体行政行为或者行政不作为侵犯其合法权益的，对该行为或不作为提起行政复议。下列不属于行政复议行为的是()。

下列表述中正确的一项是(　　)。