下列关于暂停施工说法正确的有 ( )

admin2016-11-22 19

问题下列关于暂停施工说法正确的有 ( )

选项 A、因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示
B、情况紧急且监理未及时下达暂停施工指示的，承包人不可以先暂停施工，必须及时通知监理人再做决定
C、因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和延误的工期的责任，并支付承包人合理的利润
D、因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和延误的工期的责任，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为承包人违约的情形
E、指示暂停施工，监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工

答案A,C,D

解析暂停施工包括发包人或承包人原因引起的暂停施工、指示暂停施工和紧急情况下的暂停施工：(1)因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示；(2)情况紧急且监理未及时下达暂停施工指示的，按照紧急情况下的暂停施工执行；(3)因发包原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理的利润；(4)因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为承包人违约的情形；(5)指示暂停施工，监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工；(6)因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照争议解决的约定处理。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/VK3u777K

本试题收录于：建设工程法规及相关知识题库一级建造师分类

建设工程法规及相关知识

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于暂停施工说法正确的有 ( )

建设工程法规及相关知识

一级建造师

当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列(　　)情形之一的，人民法院应予准许。

以下关于建设项目环境影响评价的分类管理，说法正确的是(　　)。

我国《招标投标法》中规定，招标投标活动中的招标代理机构应当依法设立，并具备法律规定的条件，以下关于代理的表述中有误的是()。

根据《劳动法》的规定，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前()天以书面形式通知劳动者本人。

当事人约定由第三人向债权人履行债务的，下列说法正确的是(　　)。

我国《民法通则》第一百三十九条规定，在诉讼时效期间的最后(　　)，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。

建设工程纠纷处理的基本途径中，依靠国家强制力的是()。

根据《民事诉讼法》的规定，申请人在人民法院采取诉前财产保全措施后()日内不起诉的，人民法院应当解除财产保全。

下列选项中，不属于缔约过失责任的主要情形是()。

某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（　　）万元。

A、Takingphotographs.B、Enhancingimages.C、Mendingcameras.D、Paintingpictures.A

关于一次性使用无菌注射器的质量要求，正确的是

风湿热时影响预后的最主要因素是

以下关于远期合同和期货合同的说法中错误的是()。

下列关于信息技术系统的说法中，错误的是()。

测定婴儿依恋类型的常用设计是()

国务院某部制定的部门规章如果与某省制定的地方政府规章相冲突，解决冲突的办法是()。

根据《中华人民共和国政府采购法》，以下叙述不正确的是()。

A、Makeaphonecall.B、Goonabusinesstour.C、Readabook.D、Rentanoffice.C

下列关于暂停施工说法正确的有 ( )

建设工程法规及相关知识

一级建造师

当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列( )情形之一的，人民法院应予准许。

以下关于建设项目环境影响评价的分类管理，说法正确的是( )。

我国《招标投标法》中规定，招标投标活动中的招标代理机构应当依法设立，并具备法律规定的条件，以下关于代理的表述中有误的是()。

根据《劳动法》的规定，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前()天以书面形式通知劳动者本人。

当事人约定由第三人向债权人履行债务的，下列说法正确的是( )。

我国《民法通则》第一百三十九条规定，在诉讼时效期间的最后( )，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。

建设工程纠纷处理的基本途径中，依靠国家强制力的是()。

根据《民事诉讼法》的规定，申请人在人民法院采取诉前财产保全措施后()日内不起诉的，人民法院应当解除财产保全。

下列选项中，不属于缔约过失责任的主要情形是()。

某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（ ）万元。

A、Takingphotographs.B、Enhancingimages.C、Mendingcameras.D、Paintingpictures.A

关于一次性使用无菌注射器的质量要求，正确的是

风湿热时影响预后的最主要因素是

以下关于远期合同和期货合同的说法中错误的是()。

下列关于信息技术系统的说法中，错误的是()。

测定婴儿依恋类型的常用设计是()

国务院某部制定的部门规章如果与某省制定的地方政府规章相冲突，解决冲突的办法是()。

根据《中华人民共和国政府采购法》，以下叙述不正确的是()。

A、Makeaphonecall.B、Goonabusinesstour.C、Readabook.D、Rentanoffice.C

当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列(　　)情形之一的，人民法院应予准许。

以下关于建设项目环境影响评价的分类管理，说法正确的是(　　)。

当事人约定由第三人向债权人履行债务的，下列说法正确的是(　　)。

我国《民法通则》第一百三十九条规定，在诉讼时效期间的最后(　　)，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。

某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（　　）万元。