首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某公路工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如图4—3所示。各项工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)如表4—4所示。 工程施工到第四周末时,总监办组织施工进度检查,发现以下事件: 事件1:A工作已经完成,但由于设
某公路工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如图4—3所示。各项工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)如表4—4所示。 工程施工到第四周末时,总监办组织施工进度检查,发现以下事件: 事件1:A工作已经完成,但由于设
admin
2022-01-24
36
问题
某公路工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如图4—3所示。各项工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)如表4—4所示。
工程施工到第四周末时,总监办组织施工进度检查,发现以下事件:
事件1:A工作已经完成,但由于设计图纸局部修改,实际完成的工程量为840m
3
,工作持续时间未变。
事件2:B工作施工时遇到异常恶劣的气候,造成施工单位的施工机械设备损坏和施工人员窝工损失,这两项损失共计2万元,检查时该工作实际只完成估算工程量的25%。
事件3:C工作为检验检测配合工作,检查时只完成估算工程量的20%,施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。
事件4:施工中发现地下文物,导致D工作尚未开始,造成施工单位自有设备闲置4个台班,台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1500元。
问题:
施工单位是否可以就事件2中的B工作和事件4中的D工作出现的情况提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少?
选项
答案
(1)事件2中的B工作不能索赔费用。 因异常恶劣的气候造成施工单位的经济损失,属于施工单位应承担的风险责任,该损失应由施工单位自身承担。 (2)D工作可以索赔费用。 因施工中发现地下文物造成D工作未按时开工,属于建设单位应承担的风险,不属于施工单位的原因或责任。 可获得的索赔费用为:4台班×100元/台班+1500元=1900元。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/VLq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
下列不属于《建设工程委托监理合同(示范文本)》组成内容的是()。
在可以顺延工期的情况下,只有()才有权要求承包人采取赶工措施按期或提前完成。
工程师对承包商提交的施工计划的审查不包括()。
如果雇主拟替换工程师,则应当在预计替换的日期之前的()天,将打算任用的工程师的名称、地址和相关经验告知承包商。
雇主应当于()规定的时间内,给予承包商进入和占用现场所有部分的权利。
在开始谈判之前设备监理工程师应协助业主做好的准备工作有()。
承包商应在收到中标函()天内向业主提交履约担保,并向工程师送一份副本。
如果承包商无正当理由延误了竣工试验,工程师可通知承包商要求其在收到通知后()天内进行竣工试验。
只有()应被视为构成对工程的认可。
黄皮书通用条件规定,当合同文件中出现含糊不清或不一致时,为了解释的目的,下列选项中顺序排列正确的为()。
随机试题
下列哪个部位病变可出现截瘫()
Itwasclever______attheanswerintwominutes.
对腹泻患儿预防皮肤受损的护理错误的是
脾虚湿盛的泄泻证宜用内伤湿滞、外感风寒的泄泻证宜用
下列属于假膜性炎的疾病是
高某系犯罪集团首要分子,在人民法院审判期间,先后出现了因人民检察院建议补充侦查而延期审理和因案件出现新情况而改革管辖的情形。请问,下列关于人民法院对高某进行审判的期限的说法中,正确的有()
自动化仪表工程安装可分为()阶段。
在投资规划中,投资人的生命周期分为()个阶段。
数据汇总的组织方法主要有( )。
因连续3日上班迟到,在某行政机关工作的小汪被其单位领导曾主任直接辞退。()
最新回复
(
0
)