某水利水电施工承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同，合同约定工期为68天，承包商工期每提前1天获奖励2000元，每拖后1天支付违约金3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示，该计划得到业主代表的认可。　　在实际施工过程中发生了如下事

admin2022-07-28 41

问题某水利水电施工承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同，合同约定工期为68天，承包商工期每提前1天获奖励2000元，每拖后1天支付违约金3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示，该计划得到业主代表的认可。

　　在实际施工过程中发生了如下事件：
　　事件1：业主未能按时提供全部施工场地，使A、B两项工作的作业时间分别延长了3天和2天，造成这两项工作分别窝工8和10个工日。工作C未受影响。
　　事件2：在工作D施工时，主要施工设备出现故障，停工检修2天，造成窝工20个工日。
　　事件3：在工作E施工时，由于业主提供的主要材料不合格，造成返工，拆除用工30个工日，机械设备闲置3个台班，闲置台班单价为300元，材料费损失2万元，因拆除重新施工使作业时间延长3天。
　　事件4：在工作F施工时，因设计变更，造成施工时间增加2天，多用人工15个工日，增加其他费用1万元。
问题：
在上述事件中，承包商可就哪些事件提出工期补偿和费用补偿要求?

选项

答案事件1可以提出工期补偿和费用补偿要求，因为施工场地提供时间延长属于业主应承担的责任，而工作A位于关键线路。　　事件2不能提出补偿要求，因为施工设备故障属于承包商应承担的风险。　　事件3可以提出费用补偿要求，因为业主提供的材料不合格应由业主承担责任。但由此增加的作业时间没有超过该项工作的总时差。　　事件4可以提出费用和工期补偿要求，因设计变更责任在业主，且工作F位于关键线路。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/VhXw777K

本试题收录于：水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类

水利水电工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

水利水电工程管理与实务

二级建造师

被撤销水利安全生产标准化等级的单位，自撤销之日起，须按降低至少一个等级重新申请评审；且自撤销之日起满()个月后，方可申请被降低前的等级评审。

不是大体积混凝土温度裂缝的有()。

当承重模板的跨度大于4m时，其设计起拱值通常取跨度的()左右。

根据《水利水电建设工程验收规程》SL223—2008的有关规定，申请竣工验收前，项目法人应组织竣工验收自查。自查工作由项目法人组织，()等单位的代表参加。

下列可作为蓄水安全鉴定依据的有()。

根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》(水建管[2015]91号)，拟实施代建制的项目应在()中提出实行代建制管理的方案。

水利工程建设项目实施招标投标制是指通过招标投标的方式，选择工程建设的()。

卡环按制作方法分为A．铸造卡环B．弯制卡环C．回力卡环D．杆形卡环E．圆环形卡环

高能电子束的PDD曲线可大致分为以下几个区域

直剪试验中快剪的试验结果最适用于下列哪种地基：

根据《建设工程施工专业劳务分包合同(示范文本)》(GF一2003一0214)，需由承包人承担的保险费用有()。

下列各项不是原始凭证的是（　　）。

瓦特从蒸汽把壶盖推得上下移动而进入蒸汽机的发明制作，这是()作用。

近年来，城市暴雨洪涝灾害时有发生，不仅会给人们带来财产损失，也会造成人员伤亡。下列对城市暴雨洪涝灾害发生原因的分析，不正确的是()。

2017年2月22日，最高人民法院修订的《最高人民法院关丁庭审活动录音录像的若干规定》指出，法院将把()引入庭审记录。法院应当在法庭内配备固定或者移动的录音录像设备。

Theroughguidetomarketingsuccessusedtobethatyougotwhatyoupaidfor．Nolonger．Whiletraditional“paid”media——suchas

C++语言类体系中，不能被派生类继承的有

水利水电工程管理与实务

二级建造师

被撤销水利安全生产标准化等级的单位，自撤销之日起，须按降低至少一个等级重新申请评审；且自撤销之日起满()个月后，方可申请被降低前的等级评审。

不是大体积混凝土温度裂缝的有()。

当承重模板的跨度大于4m时，其设计起拱值通常取跨度的()左右。

根据《水利水电建设工程验收规程》SL223—2008的有关规定，申请竣工验收前，项目法人应组织竣工验收自查。自查工作由项目法人组织，()等单位的代表参加。

下列可作为蓄水安全鉴定依据的有()。

根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》(水建管[2015]91号)，拟实施代建制的项目应在()中提出实行代建制管理的方案。

水利工程建设项目实施招标投标制是指通过招标投标的方式，选择工程建设的()。

卡环按制作方法分为A．铸造卡环B．弯制卡环C．回力卡环D．杆形卡环E．圆环形卡环

高能电子束的PDD曲线可大致分为以下几个区域

直剪试验中快剪的试验结果最适用于下列哪种地基：

根据《建设工程施工专业劳务分包合同(示范文本)》(GF一2003一0214)，需由承包人承担的保险费用有()。

下列各项不是原始凭证的是（ ）。

瓦特从蒸汽把壶盖推得上下移动而进入蒸汽机的发明制作，这是()作用。

近年来，城市暴雨洪涝灾害时有发生，不仅会给人们带来财产损失，也会造成人员伤亡。下列对城市暴雨洪涝灾害发生原因的分析，不正确的是()。

2017年2月22日，最高人民法院修订的《最高人民法院关丁庭审活动录音录像的若干规定》指出，法院将把()引入庭审记录。法院应当在法庭内配备固定或者移动的录音录像设备。

Theroughguidetomarketingsuccessusedtobethatyougotwhatyoupaidfor．Nolonger．Whiletraditional“paid”media——suchas

C++语言类体系中，不能被派生类继承的有

下列各项不是原始凭证的是（　　）。