首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料 某水库枢纽工程除险加固的主要项目有:坝基帷幕灌浆、坝顶道路重建、上游护坡重建、上游坝体培厚、发电隧洞加固、泄洪隧洞加固、新建混凝土截渗墙、下游护坡拆除重建、新建防浪墙。 合同约定:(1)签约合同价为2680万元,工期17个月,自2010年11月1
背景资料 某水库枢纽工程除险加固的主要项目有:坝基帷幕灌浆、坝顶道路重建、上游护坡重建、上游坝体培厚、发电隧洞加固、泄洪隧洞加固、新建混凝土截渗墙、下游护坡拆除重建、新建防浪墙。 合同约定:(1)签约合同价为2680万元,工期17个月,自2010年11月1
admin
2017-11-03
31
问题
背景资料
某水库枢纽工程除险加固的主要项目有:坝基帷幕灌浆、坝顶道路重建、上游护坡重建、上游坝体培厚、发电隧洞加固、泄洪隧洞加固、新建混凝土截渗墙、下游护坡拆除重建、新建防浪墙。
合同约定:(1)签约合同价为2680万元,工期17个月,自2010年11月1日至2012年3月30日。
(2)开工前发包人向承包人按签约合同价的10%支付工程预付款,预付款的扣回与还清按公式
计算,F
1
为20%、F
2
为90%。
(3)从第一个月起,按进度款的5%扣留工程质量保证金。
当地汛期为7~9月份,根据批准的施工总体进度计划安排,所有项目均安排在非汛期施工。其中“上游坝体培厚”、“发电隧洞加固”、“新建混凝土截渗墙”安排在第一个非汛期完成,为满足防汛要求, “上游护坡重建”在第一个非汛期安排完成总工程量的80%,剩余部分工程量安排在第二个非汛期施工,其余项目均安排在第二个非汛期施工。承包人编制的施工网络进度计划如下图,其中第二个非汛期计划在2011年10月1日开工。该计划上报并得到批准。
(注:“上游护坡重建”工作累计持续时间为180d;每月均按30d计。)
工程按合同约定如期开工,施工过程中发生如下事件:
事件1:“发电隧洞加固”项目计划从2010年12月20日开始,进度曲线图如下:
事件2:由于设计变更,发包人未能按期提供图纸,致使“新建防浪墙”在2012年1月25日完成,因此增加费用4万元。据此承包人提出了延长工期15天,增加费用4万元的要求。
事件3:至2012年1月份,累计完成合同工程量2363万元。监理人确认的2012年2月份完成工程量清单中的项目包括:“泄洪隧洞加固”138万元,“下游护坡拆除重建”79万元。
问题
根据事件1中的进度曲线图,分别指出“发电隧洞加固”项目实际开始日期、实际完成日期和持续时间,分析对安全度汛有何影响。
选项
答案
“发电隧洞加固”项目的实际开始日期为2011年2月1日,实际完成日期为2011年6月20日,实际持续时间为140天(180—40=140),由于当地汛期为7~9月份,所以该项目不影响安全度汛。
解析
本题考核进度曲线图中各种数据的实际含义,根据题目所给出的条件推算、判断有关结果。在“发电隧洞加固”进度曲线图中,实际开始时间比计划开始时间推迟了40天,实际开始日期为2011年2月1日,实际持续时间为140天,实际完成日期为2011年6月20日,只要在6月30日前完成不影响安全度汛。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/VqKw777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
某水电站工程项目合同工期为20个月,建设单位委托某监理公司承担施工阶段监理任务。经总监理工程师审核批准的施工进度计划如图1所示(时间单位:月),各项工作均匀速施工。问题1.如果工作B、C、H要由一个专业施工队顺序施工,在不改变原施工进
根据《水利工程质量监督规定》,工程质量监督的主要内容为( )。
根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》评标方法可采用( )。
在高压钢管、竖井、廊道等周边浇筑混凝土时,应使混凝土( )。
始于20世纪30年代末美国胡佛坝的施工,使用的是( )的分缝分块形式,也是我国使用最广泛的一种分缝分块形式。
某施工单位承包了一外资水电工程,报价中现场管理费率为10%,企业管理费率为8%,利润率为5%,A、B两分项工程的综合单价分别为80元/m2和460元/m3。该工程施工合同规定:合同工期1年,预付款为合同价的10%,开工前1个月支付,基础工程(工期
某水利工程施工项目,项目法人依据《水利水电土建工程施工合同条件》,与施工单位签订了施工合同,招标文件中的工期为270天,协议书中的工期为242天。施工中发生了下列事件:事件1:施工单位在按监理单位签发的设计文件组织施工前,发现某部位钢筋混凝土浇筑要
某混凝土坝工程项目施工合同于2000年12月签订,约定的合同工期为20个月,2001年1月开始正式施工。施工单位按合同工期要求编制了混凝土结构工程施工进度时标网络计划(如图1所示),并经专业监理工程师审核批准。该项目的各项工作均按最早开始时
混凝土坝,坝段分缝分块型式可分为( )。
水轮发电机组安装中,设备组合面应光洁无毛刺。合缝间隙用( )塞尺检查,塞尺不能通过为合格。
随机试题
学制是学生学习的制度。
男性,50岁,发热、气促3周。胸片示:左侧大量胸腔积液。腹部B超示:肝、脾大。血象示:WBC2.0×109/L,Hb82g/L,PLT65×109/L。骨髓活检:间变性大细胞淋巴瘤。该种类型的淋巴瘤既往易误诊为下列哪种疾病
下列不会引起艾滋病的传播的是
七情内伤致病多损伤的脏腑是()
肺炎球菌肺炎的病理改变中下列哪项是错误的
马某与祝某系邻居,共同使用其所居住楼房的楼顶花园。因祝某擅自在楼顶搭建违章建筑、改建排水管道,居住其下的马某家中天花板渗水问题严重。两人为此多次发生争执,后马某向法院起诉,请求法院判令祝某拆除违章建筑、恢复原排水结构。经过区、市两级人民法院两审终审后,祝某
以下关于中国期货业协会章程的表述中,正确的是()。
党的十八届四中全会审议通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》强调,坚决维护宪法法律权威,人民权益要靠法律保障,法律权威要靠人民维护。这要求政府部门()。①加强司法监督,构建阳光司法机制②依法全面履行职能,推行政府权力清单制度③坚
想象是指在原有经验的基础上创造新形象的思维活动。按照想象是否受意志控制,可分为随意想象和不随意想象。不随意想象的特点是把各种印象和信息离奇、突然、有时是无意义地组合在一起。随意想象是把各种印象和信息自觉控制、有目的、经过意志的努力呈现出需要的场景。根据上述
A—businesscardB—confidentialinformationC—contractD—brochureE—minutes
最新回复
(
0
)