首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
根据《标准施工招标文件》,下列事件中,承包人向发包人既可索赔工期又可索赔费用的有( )。
根据《标准施工招标文件》,下列事件中,承包人向发包人既可索赔工期又可索赔费用的有( )。
admin
2020-12-23
54
问题
根据《标准施工招标文件》,下列事件中,承包人向发包人既可索赔工期又可索赔费用的有( )。
选项
A、发包人原因导致工程缺陷和损失
B、承包人遇到不利物质条件
C、发包人要求承包人提前交付工程设备
D、施工过程发现古迹、化石
E、承包人遇到异常恶劣的气候条件
答案
B,D
解析
《标准施工招标文件》中合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔的条款中,承包人向发包人既可索赔工期又可索赔费用的事件有:①施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品;②承包人遇到不利物质条件;③发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求;④发包人提供资料错误导致承包人的返工或造成工程损失;⑤发包人的原因造成工期延误;⑥发包人原因引起的暂停施工;⑦发包人原因引起造成暂停施工后无法按时复工;⑧发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的;⑨监理人对隐蔽工程重新检查,经检验证明工程质量符合合同要求的;⑩发包人在全部工程竣工前,使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/W4fu777K
本试题收录于:
建设工程经济题库一级建造师分类
0
建设工程经济
一级建造师
相关试题推荐
某投资项目建设期为3年,在建设期第1年贷款100万元,第二年贷款300万元,第三年贷款100万元,贷款年利率为6%,用复利法计算,该项目的建设期贷款利息应为()万元。
下列各项不是工程量清单组成的是()。
某企业持有一项投资性房地产,账面价值为1000万元,资产负债表日公允价值为1600万元,如果计税基础仍为1000万元,而且此企业适用的所得税税率为33%,则此项目递延所得税负债为()万元。
某项工程合同总收入为6000万元,到本期末累计完成工程进度的60%。已知据完工百分比法确认的当期合同收入为1000万元,则上期末累计的合同收入是()。
在下列施工机械的工作时间中,不应计入定额时间或给予适当考虑的是( )。
下列各项关于工程量清单作用的说法,正确的有()。
技术方案各年运营负荷一般开始投产时负荷较低,以后各年逐步提高,提高的幅度应根据()等因素,结合行业和技术方案特点,通过制定运营计划合理确定。
按现行会计制度及有关规定,下列各项中属于施工企业存货的有( )。
财务分析方法中,采用()可以分析变化的原因和性质,并预测企业未来的发展前景。
根据《建设工程量清单计价规范(GB50500--2008)编制的工程量清单中,某分部分项工程的项目编码为010302004005,则“01”的含义是()。【2011年考试真题】
随机试题
排钾利尿药不宜与何种药复方联用()
案情:某区工商局和卫生局根据举报和调查,以出售变质食品为由,对某超市(不具备法人资格)予以罚款2000元的处罚。该店业主吴某不服,以工商局为被告向人民法院提起行政诉讼。问题:如一审法院判决维持被告的处罚,原告不服而上诉,在二审过程中,一审被告改
()是一国政府向外国政府举借的官方信贷。
计算机能直接识别的语言是()。
行政赔偿、补偿以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的行政诉讼案件可以调解。()
阅读《春》的教学实录(片段),完成问题。一、导入新课师:同学们,春天令人神往、春天充满生机、春天如诗情如画意,今天让我们一起走进美丽的春光中,让我们的心灵幻化出一派充满诗情画意的美好景象。可记得孟浩然的《春晓》?(放音乐,生背诗文)可记得杜甫的《春夜喜
张释之执法【汉】班固顷之,上行出中渭桥,有一人从桥下走,乘舆马惊。于是使骑捕之,属廷尉。释之治问曰:“县人来,闻跸①,匿桥不久,以为行过,既出,见车骑,即走耳。”释之奏当:“此人犯跸,当罚金。”上怒曰:“此人亲惊吾马,马赖和柔,令他马,固不败伤我乎?而
怎样理解师生之间的道德关系?
人格结构中的核心成分是()
Whichsportisbetterfortheoldtodo?
最新回复
(
0
)