首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景】 某工程采用工程量清单招标,确定某承包商中标。甲乙双方签订的承包合同包括的分部分项工程量清单工程量和投标综合单价见表6.7.1。工程合同工期12个月,措施费84万元,其他项目费100万元,规费费率为分部分项工程费、措施费、其他项目费之和的4
【背景】 某工程采用工程量清单招标,确定某承包商中标。甲乙双方签订的承包合同包括的分部分项工程量清单工程量和投标综合单价见表6.7.1。工程合同工期12个月,措施费84万元,其他项目费100万元,规费费率为分部分项工程费、措施费、其他项目费之和的4
admin
2017-11-07
33
问题
【背景】
某工程采用工程量清单招标,确定某承包商中标。甲乙双方签订的承包合同包括的分部分项工程量清单工程量和投标综合单价见表6.7.1。工程合同工期12个月,措施费84万元,其他项目费100万元,规费费率为分部分项工程费、措施费、其他项目费之和的4%,税金率为3.35 %。
有关工程付款的条款如下:
1.工程预付款为合同价的20%,在合同签订后15日内一次支付,措施费在前6个月的工程进度款中均匀支付。
2.工程进度款每三个月结算一次。
3.在各次工程款中按5%的比例扣留工程质量保修金。
施工期间第4—6月份分项工程结算价格综合调整系数为1.1。
经监理工程师批准的进度计划,如图6.7.1所示(各分项工程各月计划进度和实际进度均为匀速进展)。
第6个月末检查工程进度时,B工作完成计划进度的1/2,C工作刚好完成,D工作完成计划进度的1/3。
【问题】
有关分项工程可压缩的工期和相应增加的费用见表6.7.3,若承包方决定在第6个月后调整进度计划以确保实现合同工期,应如何调整?说明理由。
选项
答案
为确保实现合同工期,应压缩F工作2个月。 理由:由网络图可知,6月末以后,关键线路仍然是A—D—F,只有压缩关键工作A、D、F才可以起到压缩工期的效果,按照网络优化选择赶工费最低的关键工作进行压缩赶工原则,F工作的每月赶工费最低,可压缩F工作2个月并且关键线路没有转移。
解析
工期优化有两个基本原则。第一个原则,压缩某一个工作,该被压缩的工作必须仍然在关键线路上;第二个原则,选择压缩后增加费用最小的工作。
工期优化有两个基本原则。第一个原则,压缩某一个工作,该被压缩的工作必须仍然在关键线路上;第二个原则,选择压缩后增加费用最小的工作。根据表6.7.3判断,为确保实现合同工期,应压缩F工作2个月。
理由:由网络图可知,6月末以后,关键线路仍然是A—D—F,只有压缩关键工作A、D、F才可以起到压缩工期的效果,按照网络优化选择赶工费最低的关键工作进行压缩赶工原则,F工作的每月赶工费最低,可压缩F工作2个月并且关键线路没有转移。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/WJ75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
信息的基本特点是()。
工程项目外部环境调查研究资料包括()内容。
()应由具有三年以上同类工程监理工作经验的人员担任。
监理单位受业主委托对建设工程实施监理时,应当规范化地开展监理工作,具体表现在()。
就建设工程而言,在风险事件发生前,风险管理的目标主要表现为()。
对于在工程监理过程中所形成且属于向地方城建档案管理部门报送的监理文件,项目监理机构应当()。
在项目总承包条件下,下列内容中不正确的是()。
()不是工程监理企业年检时应当在规定时间内向建设行政主管部门提交的资料。
汽车制动系统失灵是( )。
随机试题
一般来说,成功的主导产业应具备的条件包括()
关于肾细胞癌的MR/表现,下列哪项错误
睡眠中枢位于
与认知疗法相对应的是
下列属于子脏的是
宝芝林大药房为北京市城镇职工基本医疗保险定点零售药店。宝芝林大药房的管理要求不包括
离婚案件中原告李某和被告张某达成了调解协议,并由法院制作了调解书。在送达的过程中,送达人员见只有李某在家,遂将两份调解书都送达给了原告李某,李某全部签字。张某回家后,看了调解书的内容觉得还是不公平,遂反悔,要求法院再对本案进行判决。对于这种情况,法院应该如
接受学习就是机械学习,发现学习就是有意义的学习。()
调研人员在一次市场调查活动中收回了435份调查问卷.其中80%的调查问卷上填写了被调查者的手机号码。那么调研人员至少需要从这些调查问卷中随机抽多少份,才能保证一定能找到两个手机号码后两位相同的被调查者?
Letusconsiderwhatscienceandtechnologyhavetocontributetothefoodproblem.Thesimplestwaytoincreasefoodproduc
最新回复
(
0
)