某高速公路根据法律规定通过公开招标，建设单位与施工单位按《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)签订了施工合同。施工合同约定，按实际完成工程量以合同清单单价进行结算。合同约定工期每拖延工期1天，交纳违约金1万元，工期每提前1天，奖励1万元。

admin2022-03-24 44

问题某高速公路根据法律规定通过公开招标，建设单位与施工单位按《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)签订了施工合同。
施工合同约定，按实际完成工程量以合同清单单价进行结算。合同约定工期每拖延工期1天，交纳违约金1万元，工期每提前1天，奖励1万元。
该项目大桥3号墩桩基钻孔(该工作位于关键线路上)过程中多次遇到设计中未标示的溶洞和裂隙，导致多次塌孔、漏浆，成孔较计划推迟30天完成，并因处理塌孔漏浆增加费用5万元。
完成桩基施工后，经检测发现其中一根桩存在严重缺陷，经设计单位验算，需补桩一根，同时加大承台。业主根据设计单位提供的变更施工图下达了变更指令。此项变更增加一根钻孔灌注桩，按合同单价计算金额为18万元，钢筋混凝土承台体积增加，按合同单价计算金额为3万元，并因此在关键的工作面上再延误20天。
由于上述两个原因，现浇箱梁推迟开工50天。监理人下达指令，要求承包人调整计划，确保按合同工期竣工。因工期缩紧，不得不安排冬季施工(原计划冬季不进行施工)，增加冬季施工措施费60万元。同时为了方使支架搭设，承包人将桥下一灌溉渠拆除，箱梁完成施工后又进行了恢复。因冬季施工工效较低，养护时间延长，经过努力最终工程完工时间仍超出合同约定时间10天。
问题：
监理人下达要求调整施工计划的通知后，承包人立即上报了调整施工计划，获得监理人批准后，承包人随即上报了索赔报告，要求增加冬季施工措施费60万元，理由是因为无法预知的地质情况影响工期。完工后承包人又以工期提前20天为由要求给予奖励20万元。试问上述两项要求应当如何处理?

选项

答案工期延误由两个事件造成，第一个事件不是承包人的责任，第二个事件由承包人承担责任，因此工期延误应由两事件责任方分别承担。由于第一个事件延迟30天，第二个事件延迟20天，增加冬季施工措施费60万元应由两个事件的责任方分别承担。发包人承担措施费用为60×30÷(30+20)=36(万元)。奖励金额计算：工期较合同工期仅延长了10天，扣除批准的工期索赔后实际上提前了20天，因此应给予奖励20万元。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/WTq5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

设备监理工程师应在接到承包商索赔报告之日起()日内，作出索赔处理决定书。

设备监理工程师处理索赔权力包括()。①索赔事由调查权和索赔材料审查权；②索赔理由质疑、否认权；③索赔争议裁决权；④索赔处理决定权；⑤在授权范围内，签发付款证书权。

()对于在安装、施工阶段业主方职责的说明是正确的。

()，是指由于债权人一方的原因，而使债务人不能依据合同的约定向其交付标的物的，法律规定，债务人有权将该标的物交给有关机构保存，从而完成履行债务，并终止合同关系的法律制度。

()，是指当事人为了保障债权的实现，根据法律规定或者当事人约定而采取的法律保护措施。

合同法律关系的()，是指法律关系主体的权利和义务所指向的对象。

合同双方当事人发生争议经仲裁委员会裁决后，如果一方当事人不履行裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼的有关规定向()申请执行。

设备工程合同是()合同，双方当事人的权利与义务是相互对应的，一方的权利等同于另一方的义务，反之亦然。

()是委托人与设计人就完成设备工程的设计方案明确相互权利义务的协议。

抵押是指债务人或者第三人向债权人以()的方式提供一定的财产作为抵押物的担保方式。

[*]

某铜厂购入一套新的铜矿石冶炼设备，经过安装调整，正式投入生产使用。要求：编制购入需要安装的固定资产的相关会计分录。

成长期的营销策略包括、、、。

女孩，5岁，车撞伤股骨干骨折，需急诊手术，首选的适应证是

覆颌、覆盖有重要的生理意义，除了

《医疗机构管理条例》、《医疗机构管理条例实施细则》、《麻醉药品管理法》、《医疗事故处理条例》等规范性文件，在我国卫生法律体系中，属于()

按《建筑工程工程量清单计价规范》规定，分部分项工程量清单应包括(　　)。

下列()是出口单位出口收汇核销和办理出口手续的重要凭证。

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

设备监理工程师应在接到承包商索赔报告之日起()日内，作出索赔处理决定书。

设备监理工程师处理索赔权力包括()。①索赔事由调查权和索赔材料审查权；②索赔理由质疑、否认权；③索赔争议裁决权；④索赔处理决定权；⑤在授权范围内，签发付款证书权。

()对于在安装、施工阶段业主方职责的说明是正确的。

()，是指由于债权人一方的原因，而使债务人不能依据合同的约定向其交付标的物的，法律规定，债务人有权将该标的物交给有关机构保存，从而完成履行债务，并终止合同关系的法律制度。

()，是指当事人为了保障债权的实现，根据法律规定或者当事人约定而采取的法律保护措施。

合同法律关系的()，是指法律关系主体的权利和义务所指向的对象。

合同双方当事人发生争议经仲裁委员会裁决后，如果一方当事人不履行裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼的有关规定向()申请执行。

设备工程合同是()合同，双方当事人的权利与义务是相互对应的，一方的权利等同于另一方的义务，反之亦然。

()是委托人与设计人就完成设备工程的设计方案明确相互权利义务的协议。

抵押是指债务人或者第三人向债权人以()的方式提供一定的财产作为抵押物的担保方式。

[*]

某铜厂购入一套新的铜矿石冶炼设备，经过安装调整，正式投入生产使用。要求：编制购入需要安装的固定资产的相关会计分录。

成长期的营销策略包括________、________、________、________。

女孩，5岁，车撞伤股骨干骨折，需急诊手术，首选的适应证是

覆颌、覆盖有重要的生理意义，除了

《医疗机构管理条例》、《医疗机构管理条例实施细则》、《麻醉药品管理法》、《医疗事故处理条例》等规范性文件，在我国卫生法律体系中，属于()

按《建筑工程工程量清单计价规范》规定，分部分项工程量清单应包括( )。

下列()是出口单位出口收汇核销和办理出口手续的重要凭证。

成长期的营销策略包括、、、。

按《建筑工程工程量清单计价规范》规定，分部分项工程量清单应包括(　　)。