某建设工程土方填筑工程的施工因异常恶劣气候条件导致停工8天，则承包人( )获得合同工期的顺延。

admin2022-02-11 38

问题某建设工程土方填筑工程的施工因异常恶劣气候条件导致停工8天，则承包人( )获得合同工期的顺延。

选项 A、有权
B、无权
C、不一定能
D、一定能

答案C

解析监理人处理气候条件对施工进度造成不利影响的事件时，还应注意异常恶劣气候条件导致的停工是否影响总工期。如果异常恶劣气候条件导致的停工是进度计划中的关键工作，则承包人有权获得合同工期的顺延。如果被迫暂停施工的工作不在关键线路上且总时差多于停工天数，仍然不必顺延合同工期，但对施工成本的增加可以获得补偿。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/WdZ5777K

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

某建设工程土方填筑工程的施工因异常恶劣气候条件导致停工8天，则承包人( )获得合同工期的顺延。

建设工程合同管理

一级监理工程师

任何工程设备必须得到(　　)的书面许可后方可运至现场。

依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是(　　)。

在施工合同中，(　　)等工作应由发包人完成。

FIDIC施工合同条件规定，由于承包商使用的施工设备数量不足影响了工程进度，工程师要求承包商增加施工设备。此时，(　　)。

施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由(　　)。

无权代理包括(　　)等情况。

《建设工程委托监理合同》中明确的内容有(　　)。

某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为(　　)。

合同法律关系是指合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的(　　)关系。

甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》的规定，下列关于该转让行为的表述中，正确的包括（）。

客运架空索道是一种将钢索架设在支承结构上作为轨道，通过运载工具来输送人员的运输系统。下列不属于客运索道的是()。

属四环二萜皂苷的是()

A、心得安B、琉基络合物C、阿托品D、水E、50%葡萄糖乌头中毒可注射（）。

根据美国联邦法院的解释，美国1787年《联邦宪法》(ConstitutionoftheUnitedStatesofAmerica)的主要内容不包括：()

关于职业安全健康管理体系审核，描述正确的是()。

下列做法能培养学生问题解决能力的有()

在“司马光砸缸”的故事中，司马光小时候看到一个小孩掉进水缸后．他没有按常规让人脱离水，而是打破水缸，尽快让水脱离人。这一故事给我们的哲学启示是()。

中国共产党在抗战时期实行的土地政策是()

ThereisalwaysexcitementattheOlympicGameswhenanathlete(breaks)arecord.

某建设工程土方填筑工程的施工因异常恶劣气候条件导致停工8天，则承包人( )获得合同工期的顺延。

建设工程合同管理

一级监理工程师

任何工程设备必须得到( )的书面许可后方可运至现场。

依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是( )。

在施工合同中，( )等工作应由发包人完成。

FIDIC施工合同条件规定，由于承包商使用的施工设备数量不足影响了工程进度，工程师要求承包商增加施工设备。此时，( )。

施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由( )。

无权代理包括( )等情况。

《建设工程委托监理合同》中明确的内容有( )。

某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为( )。

合同法律关系是指合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的( )关系。

甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》的规定，下列关于该转让行为的表述中，正确的包括（）。

客运架空索道是一种将钢索架设在支承结构上作为轨道，通过运载工具来输送人员的运输系统。下列不属于客运索道的是()。

属四环二萜皂苷的是()

A、心得安B、琉基络合物C、阿托品D、水E、50%葡萄糖乌头中毒可注射（）。

根据美国联邦法院的解释，美国1787年《联邦宪法》(ConstitutionoftheUnitedStatesofAmerica)的主要内容不包括：()

关于职业安全健康管理体系审核，描述正确的是()。

下列做法能培养学生问题解决能力的有()

在“司马光砸缸”的故事中，司马光小时候看到一个小孩掉进水缸后．他没有按常规让人脱离水，而是打破水缸，尽快让水脱离人。这一故事给我们的哲学启示是()。

中国共产党在抗战时期实行的土地政策是()

ThereisalwaysexcitementattheOlympicGameswhenanathlete(breaks)arecord.

任何工程设备必须得到(　　)的书面许可后方可运至现场。

依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是(　　)。

在施工合同中，(　　)等工作应由发包人完成。

FIDIC施工合同条件规定，由于承包商使用的施工设备数量不足影响了工程进度，工程师要求承包商增加施工设备。此时，(　　)。

施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由(　　)。

无权代理包括(　　)等情况。

《建设工程委托监理合同》中明确的内容有(　　)。

某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为(　　)。

合同法律关系是指合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的(　　)关系。