某机电安装工程项目开工之前，承包方向监理工程师提交了施工进度计划如下图所示，该计划满足合同工期100d的要求。在上述施工进度计划中，由于工作E和工作G共用一个塔式起重机(塔式起重机原计划在开工第25天后进场投入使用)，必须顺序施工，使用的先后顺序不

admin2012-03-16 70

问题某机电安装工程项目开工之前，承包方向监理工程师提交了施工进度计划如下图所示，该计划满足合同工期100d的要求。
在上述施工进度计划中，由于工作E和工作G共用一个塔式起重机(塔式起重机原计划在开工第25天后进场投入使用)，必须顺序施工，使用的先后顺序不受限制(其他工作不使用塔式起重机)。
在施工过程中，由于业主要求变更设计图样，使工作B停工10d(其他工作持续时间不

变)，监理工程师及时向承包方发出通知，要求承包方调整进度计划，以保证该工程按合同工期完工。
承包方提出的调整方案及附加要求(以下各项费用数据均符合实际)如下：
(一)调整方案：将工作J的持续时间压缩5d。
(二)费用补偿要求：
(1)工作J压缩5d，增加赶工费25 000元。
(2)塔式起重机闲置15d补偿：600元/d(塔式起重机租赁费)×15d=9000元。
(3)由于工作B停工10d造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失45 000元。
问题
工作B停工10d后，承包方提出的进度计划调整方案是否合理？该计划如何调整较为合理？

选项

答案不合理。先进行工作G，后进行工作E(图示表达正确也可)，因为工作E的总时差为30d，这样安排不影响合同工期。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/XNXw777K

本试题收录于：机电工程管理与实务题库二级建造师分类

机电工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

二级建造师

采用邀请招标时，招标人应向()个以上有投标资格的法人发出投标邀请书。

根据《水利水电建设工程验收规程》SL223—2008的有关要求，“竣工验收鉴定书”中对工程建设施工单位的叙述到()。

根据《水电建设工程质量管理暂行办法》(电水农[1997]220号)，下列属于监理单位职责的是()。

按照《水库大坝安全鉴定办法》(水建管[2003]271号)，病险水库是指大坝通过规定程序确定为()的水库。

对于中、小型卧式离心泵或混流泵机组，当水源或进水池水位变幅小于水泵的有效吸上高度H效吸(水泵的允许吸上真空高度～泵轴线至泵房地坪的垂直距离)，且建站处地基的地质条件较好，地下水位低于泵房基础时可建()。

根据《水利工程质量监督管理规定》(水建[1997]339号)，下列说法正确的是()。

按主蒸汽压力的大小，发电站汽轮机可以划分为()。

低压架空进户管宜采用()钢管．其管口应装有防水弯头。

某甲状腺功能亢进症患者，体温39．5℃，脉搏150次／分，出现恶心、呕吐、大汗淋漓、嗜睡等症状。初步判断为()。

男性患者，46岁，恶心、食欲缺乏，呕吐3周，尿黄2周，近4d腹胀难忍，尿量减少，神志恍惚1d。腹部移动性浊音阳性。HBsAg(+)，凝血酶原时间36s(对照13s)，诊断首先考虑为

符合渗出液的是

账务处理系统中所指的期初余额，是指用户启用会计电算化软件当月各科目的()。

根据行政诉讼法律制度的规定，下列选项关于行政诉讼被告的表述中，正确的有()。

1995年全国人民代表大会决定，将牡丹作为我国的国花。

山东小麦成熟是在()节气。

下列各项不属于行政合同的是()。

轴线原则