首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程项目的安装工程在施工过程中,一是业主未按期提交施工图纸造成工作K施工延误工期20天,完成该工作的人员和机械调往其他工程部位继续施工;二是业主提出设计变更造成工作O的工作量增加,使该项工作施工持续时间成为40天(见图4-38)。施工单位在规定的期限内向
某工程项目的安装工程在施工过程中,一是业主未按期提交施工图纸造成工作K施工延误工期20天,完成该工作的人员和机械调往其他工程部位继续施工;二是业主提出设计变更造成工作O的工作量增加,使该项工作施工持续时间成为40天(见图4-38)。施工单位在规定的期限内向
admin
2009-05-29
24
问题
某工程项目的安装工程在施工过程中,一是业主未按期提交施工图纸造成工作K施工延误工期20天,完成该工作的人员和机械调往其他工程部位继续施工;二是业主提出设计变更造成工作O的工作量增加,使该项工作施工持续时间成为40天(见图4-38)。施工单位在规定的期限内向业主提出如下索赔:
1.工期延长30天。
2.费用索赔:根据当地的预算定额和增加的工程量计算得到定额直接费为500元,其中人工费160元;按照当地的取费标准:其他直接费率为16.84%,现场经费费率为 40.7l%,间接费率为81.13%,利润率为36.13%,税率为3.41%,根据以上费率标准计算各项费用和索赔总费用。
问题:
1.施工项目索赔应具备哪些理由?
2.施工单位提出的工期索赔要求是否合理?为什么?
3.施工单位提出的费用索赔应如何计算?
4.你认为确定变更价款的程序有哪些?
选项
答案
1.施工项目索赔应具备的理由如下: ①发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失; ②因工程变更造成的时间、费用损失; ③由监理工程师对合同文件的歧义解释,技术资料不确切,或由于不可抗力导致施工条件改变,造成的时间、费用的损失; ④发包人提出赶工缩短工期而造成承包人的费用增加; ⑤发包人延误支付期限造成承包人的损失; ⑥合同规定以外的检验,或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的费用; ⑦非承包人的原因导致工程暂时停工; ⑧物价上涨、工程延期、法规变化及其他。 2.施工单位提出的工期索赔要求不合理。 根据工程进度计划,由于工作K的开始时间被推迟20天,以及工作O的持续时间延长10天,它们都在非关键线路上,较关键线路延长了10天,只使原计划的完成时间由80天增加到90天,所以业主应该批准的工期延长为10天。原计划完成时间如图4- 39所示。 [*] 其计算如下:工作K推迟20天开工及工作O持续时间增加10天的计划完成时间如图4-40所示。 [*] 3.索赔费用的计算 ①定额直接费 500元; ②其中定额人工费 160元; ③其他直接费 ②×16.84%元=26.94元; ④现场经费 ②×40.710元=65.14元; ⑤间接费 ②×81.13%元=129.8l元; ⑥利润 ②×36.13%元=57.81元; ⑦税金 (①+③+④+⑤+⑥)×3.43%元=26.6l元; ⑧费用总计 805.31元。 4.确定变更价款的程序如下。 ①承包人在工程变更确定后的14天内,可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告,经业主确认后相应调整合同价款。如果承包人在双方确定变更后的14天内,未向业主提出变更工程价款的报告,视为该项变更不涉及合同价款的调整。 ②业主应在收到承包人的变更合同价款报告后的14天内,对承包人的要求予以确认或做出其他答复。业主无正当理由不确认或答复时,自承包人的报告进达之日起的14天后,视为变更价款报告已被确认。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/XkM5777K
本试题收录于:
设备监理综合实务与案例分析题库注册设备监理师分类
0
设备监理综合实务与案例分析
注册设备监理师
相关试题推荐
风景名胜区依法设立(),全面负责风景名胜区的保护、利用、规划和建设。
住房和城乡建设部颁布的《城市规划编制单位资质管理规定》中明确规定,乙级城市规划编制单位可以在全国承担的任务包括()。
在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的,必须经省、自治区、直辖市人民政府批准,在批准前应当征得()同意。
开发区的规划管理工作,由()。
“历史文化街区应当编制专门的保护性详细规划”的出处是()。
《中华人民共和国测绘法》规定,国家设立和采用全国统一的()。
《城市道路管理条例》中明确规定,城市道路是指城市供车辆、行人通行的,具备一定技术条件的道路、桥梁及其附属设施;其管理应实行()的原则。
下列图纸中属于县城城镇体系规划要求提供的成果的有()。
工业革命的发源地是()。
依据《城市用地分类与规划建设用地标准》,有大中型工业项目的中小工矿城市,其规划人均工业用地指标不宜大于:
随机试题
机械沉积是在碎屑的重力大于水流的搬运力时发生的。()
2001年7月18日A区个体工商户张某等5人雇车运载着自某市B区购得日本产新闻纸38箱途经D区,被C区公安局扣押。同日下午6时许,张某及司机刘某被带至C区公安局至下午10时许才释放,计被羁押约4个小时,C区公安局未出具任何法定手续,7月25日,C区公安
履行方式是合同当事人履行合同和接受履行的方式,下列表述中,不属于合同履行方式的是( )。
关于证券经纪业务,以下说法中正确的有()。Ⅰ.在证券经纪业务中,证券公司充当证券买方和卖方的代理人Ⅱ.在证券经纪业务中,证券公司的业务收入来源于投资者缴付的所有税费Ⅲ.在证券经纪业务中,证券公司要收取一定比例的佣金Ⅳ.在证券经纪业务中,证券
某投资人2016年欲投资购买股票,现有A、B两家公司可供选择,从A、B公司2015年12月31日的有关会计报表及补充资料中获知,2015年A公司(无优先股)税后净利为800万元,发放的每股股利为5元。A股票目前的市盈率为5,A公司2015年发行在外普通股
甲公司是日本最大的百货公司之一,在20世纪90年代全盛时期,该公司在全球16个国家拥有400多家百货公司,以雄霸世界零售业第一把交椅而扬名。1997年9月,该公司宣布破产,向法院申请“公司更生法”保护,当时该公司的负债额达到1613亿日元,是日本战后最大的
运用均衡(Trade-off)原理说明一个企业应该如何平衡客户服务水平决策与成本控制之间的关系?
求z=x2一2y2+2x+4在区域x2+4y2≤4上的最小值和最大值.
Experimentingwithhouseholdobjectscanoftengetyoungpeopleintrouble,butforoneintelligent,inquisitiveboy,itcreated
Thistrainingprogramprovidescompanieswiththeknowledgeandskillswhichareneededfortheirsuccess.
最新回复
(
0
)