首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某机电安装工程项目开工之前,承包方向监理工程师提交了施工进度计划如下图所示,该计划满足合同工期100天的要求。 在上述施工进度计划中,由于工作E和工作G共用一塔吊(塔吊原计划在开工第25天后进场投入使用),必须顺序施工,使用的先后顺序不受限制(其他工作不
某机电安装工程项目开工之前,承包方向监理工程师提交了施工进度计划如下图所示,该计划满足合同工期100天的要求。 在上述施工进度计划中,由于工作E和工作G共用一塔吊(塔吊原计划在开工第25天后进场投入使用),必须顺序施工,使用的先后顺序不受限制(其他工作不
admin
2012-10-02
57
问题
某机电安装工程项目开工之前,承包方向监理工程师提交了施工进度计划如下图所示,该计划满足合同工期100天的要求。
在上述施工进度计划中,由于工作E和工作G共用一塔吊(塔吊原计划在开工第25天后进场投入使用),必须顺序施工,使用的先后顺序不受限制(其他工作不使用塔吊)。在施工过程中,由于业主要求变更设计图纸,使工作停工10天(其他工作持续时间不变),监理工程师及时向承包方发出通知,要求承包方调整进度计划,以保证该工程按合同工期完工。承包方提出的调整方案及附加要求(以下各项费用数据均符合实际)如下:(一)调整方案:将工作t,的持续时间压缩5天。(二)费用补偿要求:1、工作压缩5天,增加赶工费25000元;2、塔吊闲置15天补偿:600/元天(塔吊租赁费)×15天=9000元;3、由于工作B停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失45000元。
工作B停工10天后,承包方提出的进度计划调整方案是否合理?该计划如何调整较为合理?
选项
答案
不合理。先进行工作G,后进行工作E(图示表达正确也可),因为工作E的总时差为30天,这样安排不影响合同工期。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/XvXw777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
机电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
某业主投资一建设工程项目,通过招标选择了一家施工单位,并与之签订了合同。合同约定,在施工过程中,若由于业主原因造成窝工,则机械的停工费用和人工窝工费按台班费和工日费的40%结算支付。该工程按如下计划进行:在计划执行过程中,出现了如下事件:
某水利水电施工企业承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68天,工期每提前1天奖励2000元,每延期1天罚款3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示,该计划得到业主代表的认可。在实际施工过程中发生了如下几项事件:
某工程合同价为1500万元,分两个区段,有关情况如下表所示。保留金在竣工验收和缺陷责任期满后分两次支付,各50%;误期损害赔偿费限额为合同价的5%,缺陷责任期为1年。问题:所扣保留金应何时退还?应给承包商退还多少?
施工准备工程质量检查,由()负责进行。
根据施工生产防火安全的需要,水利水电工程施工现场的消防通道宽度至少需()m。
某泵站加固改造工程施工内容包括:引渠块石护坡拆除重建、泵室混凝土加固、设备更换、管理设施改造等。招标文件按照《水利水电工程施工招标文件》编制。某公司参加了投标,为编制投标文件,公司做了以下准备工作。工作1:搜集整理投标报价所需的主要材料和次要材料
下列关于混凝土裂缝处理的说法正确的是()。
大中型水利工程发生质量事故后,事故处理大体积混凝士工程所需的物资、器材和设备、人工等直接损失费约400万元的事故属于()。
混凝土施工质量常用的检查和监测的方法有()等。
在防腐施工前,必须对金属表面进行预处理,增强防腐层和金属的结合力,金属表面预处理方法主要有()方法。管道保温层的捆扎采用包装(),每节壳至少捆扎两道,双层保温应逐层捆扎,并进行找平和严缝处理。
随机试题
Ⅰ、Ⅱ期乳腺癌的主要治疗方法是()
A.双氯灭痛B.消炎痛C.炎痛喜康D.异丁苯丙酸E.安替比林吡罗昔康又名()。
以下关于设备工程投资控制的说法中正确的是( )。
沿海地区某住宅工程,地下水对钢筋混凝土结构有侵蚀作用。该工程由4栋地上12层、地下1层、结构形式完全相同的单体组成,其中地下室为整体地下室,4个单体及单体间空地均有地下部分。施工单位上报施工组织设计中,所有混凝土均采用预拌商品混凝土,水泥采用普通硅酸盐水泥
下列对证券研究报告的销售业务要求的表述,不正确的是()。Ⅰ.发布证券研究报告相关人员的薪酬标准必须与外部媒体评价单一指标直接挂钩Ⅱ.与发布证券研究报告业务存在利益冲突的部门不得参与对发布证券研究报告相关人员的考核Ⅲ.证券公司就尚未覆盖的具体股
债权人可以申请人民法院更换管理人,审查管理人的费用和报酬。()
母公司在编制合并现金流量表时,应将其直接以现金对子公司进行长期股权投资形成的现金流量,与子公司筹资活动形成的与之对应的现金流量相互抵销。()
苛勒的学习理论称为___________。
2010年高考揭榜时,各地高考状元再次进入大众视野,成为当季最受瞩目的“明星”。然而,一份调查报告显示,1977年至2008年32年间的1000余位高考“状元”中,没发现一位是做学问、经商、从政等方面的顶尖人才,他们的职业成就远低于社会预期。仅调查报告里的
下面关于实践本质的说法,正确的有
最新回复
(
0
)