首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
W汽车制造厂建设施工土方工程中,承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石,因此工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石,开挖工作变得更加困难,由此造成了实际生产率比原计划低得多,经测算影响工期3个月。由于施工速度减慢,使得
W汽车制造厂建设施工土方工程中,承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石,因此工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石,开挖工作变得更加困难,由此造成了实际生产率比原计划低得多,经测算影响工期3个月。由于施工速度减慢,使得
admin
2017-05-09
80
问题
W汽车制造厂建设施工土方工程中,承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石,因此工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石,开挖工作变得更加困难,由此造成了实际生产率比原计划低得多,经测算影响工期3个月。由于施工速度减慢,使得部分施工任务拖到雨期进行,按一般公认标准推算,又影响工期2个月。为此承包商准备提出索赔。
【问题】
承包商应提供的索赔文件有哪些?
选项
答案
承包商应提供的索赔文件有: (1)索赔信; (2)索赔报告; (3)索赔证据与详细计算书等附件。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Xwey777K
本试题收录于:
招标采购合同管理题库招标师分类
0
招标采购合同管理
招标师
相关试题推荐
检测和校准的分包规定:当实验室由于未预料的或程序性的原因需将工作分包时,应分包给合格的分包方。以下选项中,属于未预料的或程序性的原因是()。
质监机构的评定结果,应当通过交通主管部门指定的报刊、信息网络等媒体向社会公示,公示期不得少于7天。()
根据数字修约规则,当23.5和24.5修约至“个”数位时,分别为()。
根据格拉布斯统计量的分布,计算出标准化统计量g,在指定显著性水平β下,确定判别可疑的临界值g0(β,n),其可疑值舍弃的判别标准为()。
当记录中出现错误时正确的处理()。
国家《计量器具检定规程》是指为评定计量器具的计量特性,由国家计量行政主管部门组织制定并批准颁布,在全国范围内实施作为检定依据的法定技术条件。()
如果计量器具准确度引起纠纷,以国家计量基准器具和社会公用计量标准器具检定的数据为准。()
校准不具备法制性,是实际企业自愿溯源行为;检定具有法制性,属于计量管理范畴。()
根据《建设工程安全生产管理条例》规定,下列说法正确的是()。
A公司中标某市城区高架路工程第二标段。本工程包括高架桥梁、地面辅道及其他附属工程:工程采用工程量清单计价,并在清单中列出了措施项目;双方签订了建设工程施工合同,其中约定工程款支付方式为按月计量支付,并约定发生争议时向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。对清单中
随机试题
下列糖尿病,不可用胰岛素治疗的是()
上诉人张某不服一审判决提出上诉。某市中级法院审理该案后认为,一审判决事实清楚,证据确实、充分。但对张某所犯诈骗罪和抢劫罪两罪中诈骗罪判处的刑罚不当,一审判决两罪的刑罚分别为3年和8年,合并执行10年,其中,诈骗罪的准确量刑应为5年,根据上诉不加刑原则。二审
一般情况下,区域平均价与样点地价之差超过(),且在土地使用价值上确有差异,样点分布呈组团表现,满足数理统计推断的需要,可继续划分区域,分区域评估基准地价。
下面对明渠均匀流的描述哪项是正确的:
下列属于新的贸易保护手段的有()。
“一把钥匙开一把锁”遵循了人的发展的不平衡性。()
我国行政执行行为最基本形式包括()
对建立良好的程序设计风格,下面描述正确的是______。
使用如下关系:客户(客户号,名称,联系人,邮政编码,电话号码)产品(产品号,名称,规格说明,单价)订购单(订单号,客户号,订购日期)订购单明细(订单号,序号,产品号,数量)假设客户表中有客户号(关键字)C1
Therewasonceatowninthiscountrywherealllifeseemedtolivein______withitssurroundings.
最新回复
(
0
)