首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【2007】某工程在施工过程中,该工程的关键线路上发生了以下几种原因引起的工期延误: (1)由于发包人原因,设计变更后新增一项工程于7月28日至8月7日施工(新增工程款为160万元);另一分项工程的图纸延误导致承包人于8月27日至9月12日停工。 (2)由
【2007】某工程在施工过程中,该工程的关键线路上发生了以下几种原因引起的工期延误: (1)由于发包人原因,设计变更后新增一项工程于7月28日至8月7日施工(新增工程款为160万元);另一分项工程的图纸延误导致承包人于8月27日至9月12日停工。 (2)由
admin
2018-11-21
29
问题
【2007】某工程在施工过程中,该工程的关键线路上发生了以下几种原因引起的工期延误:
(1)由于发包人原因,设计变更后新增一项工程于7月28日至8月7日施工(新增工程款为160万元);另一分项工程的图纸延误导致承包人于8月27日至9月12日停工。
(2)由于承包人原因,原计划于8月5日早晨到场的施工机械直到8月26日早晨才到场。
(3)由于天气原因,连续多日高温造成供电紧张。该工程所在地区于8月3日至8月5日停电。另外,该地区于8月24日晨至8月28日晚下了特大暴雨。
问题:
该工程的实际工期延误为多少天?应予批准的工期延长时间为多少天?分别说明每个工期延误事件应批准的延长时间及其原因。
选项
答案
(1)该工程的实际工期延误:4+31+12=47天 (2)应予批准的工期延长:11+3+15=29天 (3)各事件: ①“7月28日至8月7日”:应批准11天工期延长。 理由:设计变更是发包人应承担的责任事件。 ②“8月3日至8月5日”:不应批准工期延长。 理由:尽管停电是业主应承担的责任事件,但8月3日至8月5日的停电时间已涵盖在新增工程11天之中。 ③“8月5日至8月25日”:不应批准工期延长。 理由:施工机械延误是承包人应承担的责任事件。 ④“8月24日至8月28日”:应批准3天工期延长。 理由:特大暴雨属于不可抗力.按风险分担的原则,工期损失是业主应承担的责任,但“8月24日至8月25日”按初始延误原则,不予批准。 ⑤“8月27日至9月12日”:应批准15天工期延长。 理由:图纸延误是发包人应承担的责任事件,但“8月27日至8月28日”已包含在特大暴雨3天工期索赔当中,不予批准。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/YD75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
在下列内容中,体现建设工程监理独立性的有()。
在下列关于ProjectControlling模式的表述中,错误的是()。
监理单位的参与工程监理投标、编制监理大纲以及与业主商签委托监理合同等工作,宜由()主持。
在下列关于建设工程质量目标的表述中,正确的是()。
在下列关于建设工程数据库应用的表述中,正确的是()。
在确定项目监理机构人员结构时,应当考虑()。
在下列关于影响项目监理机构人员数量主要因素的表述中,正确的是()。
在下列关于施工阶段特点的表述中,正确的是()。
某房屋建筑工程,建设单位与施工单位在工程质量保修书中对保修期限作如下规定,其中符合《建设工程质量管理条例》规定的有()。
随机试题
适用于补脾益气,止咳平喘类药物的炮制方法是
在搜集交易实例时,需要搜集的主要内容为()。
《城市区域环境振动标准》(GB1007—88)适用于发生的()、冲击振动和()。
我国行政体系的外部监督,是“自律”或“本体”监督。()
李某为写一篇关于各部委副职分工的论文,从2011年5月中旬开始,先后向14个部委申请公开各部委副职的分管部门、兼职状况的信息,但有三个部委拒绝公开。2011年9月,李某根据《政府信息公开条例》的规定,将这三个部委告上了法院,要求判决三个部委公开相关信息。在
所谓爱情是一对男女基于一定的社会基础和共同的生活理想。在各自内心形成的相互倾慕,并渴望对方成为自己终身伴侣的一种强烈、纯真、专一的感情。爱情本质的体现是
系统设计报告的主要内容是______状况。
若按功能划分,软件测试的方法通常分为白盒测试方法和______测试方法。
待排序的关键码序列为(33,18,9,25,67,82,53,95,12,70),要按关键码值递增的顺序排序,采取以第一个关键码为基准元素的快速排序法,第一趟排序后关键码33被放到第()个位置。
TheWaltDisneyCompanylastweekannouncedplanstorestrictjunkfoodcommercialsonitstelevisionprogramsaimedatchildren
最新回复
(
0
)